1.1 项目概况及采购内容：【中国电信股份有限公司绍兴长途电信传输局（含存续）2025至2027年度单项工程施工金额在20万元以下的小额土建装修工程施工，主要施工内容包括建筑、装修装饰、安装(含水、电、弱电、机电等安装)、院内绿化等专业施工，具体工作内容由采购人根据具体情况通过订单安排。】

采购项目估算为：【60万】元（【不含税】）。

框架协议有效期：合同签订之日起两年。若框架协议有效期满，但采购规模未达到本次框架合同规模金额，经采购人与成交人双方协商可延长本框架合同有效期，但最长延期不超过一年。若实际执行订单合计金额达到框架合同规模金额，则框架合同自动结束。

★承包方式：包工包料。承包人实行包工、包料（甲供除外）、包工期、包质量、包安全、包施工审批手续费用的方式，并不得转包。承包人分包项目必须事先征得发包人的书面同意（合法劳务分包除外）；如果发现承包人未经发包人同意将工程转让或分包给第三者施工，发包人有权解除合同，承包人赔偿由此造成发包人的经济损失。

★保修期：单个项目验收合格之日起2年。

★工期：根据具体项目订单的约定。

★质量标准：符合国家及行业相关验收标准。

建设地点：浙江省绍兴市。

本项目【不划分】标包。

本项目与成交人的签约总金额为【项目预算金额*成交份额】。

……

1.2本项目【最高响应折扣系数（ON），响应供应商按照现行浙江省建设工程计价依据（2018版）编制的预算造价的基础上报响应折扣系数（ON），最高响应折扣系数限价【100%】，供应商响应报价高于最高响应限价的，其响应将被否决。

2.供应商资格要求

2.1供应商基本资格要求：

2.1.1供应商应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。

2.1.2供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标包响应或者未划分标包的同一项目响应。

2.1.3本次询比不接受联合体响应。

2.1.4供应商应承诺成交后向采购人开具符合采购人要求的增值税专用发票。

2.1.5供应商应同时具有以下资质，提供有效证明材料：

1）具有住建行政管理部门核发的有效期内的装修装饰工程专业承包二级/乙级及以上资质或施工综合资质。

2）具有住建行政管理部门核发有效期内的安全生产许可证。

（备注：若换证请提供被换证书和网站截图；若资质证书有效期满，但因国家政策原因而统一延期，企业无需换领资质证书情况的，供应商须同时提供原资质证书、覆盖原资质到期及询比文件递交截止的国家关于统一延期的政策文件）

2.1.6供应商具有安全生产三类人员的《建筑施工企业安全生产考核合格证书》，提供以下人员证书复印件及响应截止前5个月内任意3个月的社保证明：

1）企业负责人具有安全生产考核合格证书（A类）不少于1人；

2）企业项目经理具有安全生产考核合格证书（B类）、注册在供应商单位的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格不少于1人；

3）企业专职安全生产管理人员具有安全生产考核合格证书（C类）不少于1人。

（备注：项目经理如为一级注册建造师需提供电子证书，应在电子证书个人签名处手写本人签名，无手写签名或手写签名与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。电子证书有效期只有180天,超出使用时限的电子证书无效。）

2.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标/响应资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自2022年06月0起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自2020年06月0起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自2020年06月0起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）近两年（自【2023年06月0日】起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；

（9）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（10）为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（11）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（12）为本询比项目的代建人；

（13）为本询比项目的采购代理机构；

（14）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（15）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（16）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（17）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（18）法律法规、询比文件限定的其他情形。

2.3法律法规规定的其他要求。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。

4.询比文件的获取

4.1询比文件获取：2025年05月209时00分至2025年05月217时00分（北京）。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 升  会员升级
• 款  付款指导
• 咨询   刘欣: 135 2255 3206

微信扫码

实时联系