1.1项目概况：

（1）服务地点：中山市；

（2）监理服务期：本框架服务期限为合同签订生效之日至20212月3；按单项工程计算，施工工期为业主下达开工令或开工报告审批之日起按施工进度要求控制并在要求工期内完，监理服务至保修期结束为止；

（3）预算金额：人民币599461.28元（不含税）；

1.2采购内容及标包划分情况：

（1）采购内容：中山分公司光缆网络更新改造监理服务框架采购。

（2）标段划分情况：本项目不划分标段。

……

1.3监理目标：

（1） 投资控制目标：不超过工程概算；

（2）进度控制目标：施工工期为业主下达开工令或开工报告审批之日起按施工进度要求控制并在要求工期内完成；

（3）质量控制目标：工程质量达到合格标准；

（4）安全文明控制目标：确保工程无重大安全事故。

★1.4本项目设置最高响应限价，最高响应限价为329703.70元人民币（不含税），最高响应限价的计算方法：599461.28*（1-45%）=329703.70元，供应商响应报价高于最高响应限价的，其响应将被否决。

2. ★供应商资格要求

2.1 供应商基本资格要求

2.1.1 供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。供应商应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与应答的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。

如供应商为个体工商户的，应提供个体工商户营业执照，并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.1.2 供应商须具有有效的住房和城乡建设部门颁发的工程监理综合资质或通信工程专业乙级以上（含乙级）资质。

(注：根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定。)

2.1.3业绩要求：供应商须具备近3年（2022年3月至本公告发布之日）全国范围内的同类项目业绩，同类项目指通信工程的相关监理经验。

备注：

（1）业绩按合同签订为准，须提供合同关键页扫描件（包含但不限于合同名称、标的、金额、签字盖章页）；如提供的框架合同有具体合同总金额的，则须提供至少一份该框架合同下有具体金额的、双方确认的、符合本项目要求的订单为依据；如提供的框架合同无具体合同总金额的，则须提供该框架合同下有具体金额的、双方确认的、符合本项目要求的订单为依据；证明材料资料不全无法确定为同类工程/同类项目业绩，不予认可。

（2）如法人参与应答的，法人或法人下属不具备法人资格的分支机构的业绩证明材料均予以认可；如法人下属不具备法人资格的分支机构参与应答的，则只认可该分支机构的业绩证明材料。

（3）合同原件备查，如评审时需要核查，接到正式通知后，须在规定内送达评审现场，否则业绩不予认可。

2.1.项目团队要求：

（1）本项目至少配备1名总监理工程师对本工程进行总体协调和管理，总监理工程师须取得住房城乡建设主管部门颁发的注册监理工程师（通信工程）（监理工程师资格证书须提供原件备查），同时提供社保证明材料（由税务局等社保经办机构出具的209月以后缴纳的任一段的社保证明，社保证明须体现参保人所属单位为供应商）及劳动合同。

（2）本项目至少配备1名监理工程师，监理工程师都应当取得住房城乡建设主管部门颁发的注册监理工程师（通信工程），同时提供社保证明材料（由税务局等社保经办机构出具的209月以后缴纳的任一段的社保证明，社保证明须体现参保人所属单位为供应商）。

（3）总监理工程师、监理工程师需具备所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须提供通过安全生产教育和培训合格上岗的证明文件。

请提供相关的人员列表、身份证、证书等材料，同类项目经验年限须在项目管理机构人员组成表中体现。

备注：如法人参与应答的，社保证明须体现参保人所属单位为供应商或供应商下属不具备法人资格的分支机构；如法人下属不具备法人资格的分支机构参与应答的，社保证明须体现参保人所属单位为供应商或其法人。

2.2 供应商不得存在的情形

2.2.1供应商不得存在下列情形之一：

（1） 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2） 与本询比项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3） 与本询比项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（4） 为本询比项目的代建人；

（5） 为本询比项目的采购代理机构；

（6） 与本询比项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（7） 与本询比项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（8） 与本询比项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（9） 被依法暂停或者取消响应资格；

（10） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12） 在最近三年内（自2022年3月起）发生骗取中标/中选、严重违约、重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13） 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，在最近三年内（自2022年3月起）在经营活动中不得存在重大违法记录（以“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”公布的为准，重大违法指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指对法人或者其他组织处以200万元以上罚款）等行政处罚）；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（15） 在最近三年内（自2022年3月起）供应商或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（16） 在最近五年内（自2020年3月起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）。

（17） 违反采购人公司规定纳入特殊供应商（D类）的，或违反采购人公司规定纳入特殊供应商（D类）的公司与供应商存在控股关系（即上述公司或上述公司的控股股东/投资人在供应商的持股比例达到50%及以上）的；

（18） 其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；[如涉及联合采购，请同时明确其他联合采购方的不良行为处理结果及相关规则] ；

（19） 法律法规、询比文件限定的其他情形。

2.2.2单位负责人为同一人、控股股东为同一自然人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一分包（标包）或者未划分分包（标包）的同一项目询比应答。

2.3 法律法规规定的其他要求。

3.询比文件的获取

3.1 获取：2025年3月100时00分至2025年3月124时00分。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 升  会员升级
• 款  付款指导
• 咨询   刘欣: 135 2255 3206

微信扫码

实时联系