一、拟采购货物一览表    POWERCHINA********    序号物资名称规格材质技术标准和质量要求单位数量备注1光伏专用电缆pZ2Z2-K-1x4mm2，红黑各一半铜芯国标米********MW项目2光伏专用电缆pZ2Z2-K-1x4mm2，红黑各一半铜芯国标米********MW项目合计******** ※ 报价有效期：90天二、采购要求1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、包装、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。2、交货期及付款：********本合同总价款以人民币支付。********付款方式：本合同付款方式包括但不限于承兑汇票、供应链金融、电汇。********货到现场后两个月内支付70%，项目整体验收后两个月内支付20%，质保金10%，自签发本项目工程移交生产证书之日起两年后，收到卖方开具对应金额的收据后3个月内。若因项目业主原因，导致买方延误支付本合同约定应付款项，卖方同意给予买方30个工作日的延期付款宽限期，宽限期内不视为买方违约，宽限期内不计利息。3、交货地点和交货期： 陕西###县阳湾村项目所在地现场车板交货（两个项目分别交货）。交货期：2025年03月1，如不满足，请务必注明最短交货期。※ 4、质量标准或要求：满足国标要求。5、响应人的资质要求：（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效询比价响应。）光伏专用电缆制造单位须具有TUV认证。※ 如投标人为代理商，请报名时提供电缆制造企业投标授权委托**标授权委托**与所代理的电缆制造企业不允许同时参与投标。6、响应人不得存在下列情形之一：********被列入中****公司及招标人禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、慎用名单、停止采购和停止授标名单的）；********在国家企业信用信息公示****网址：http://********/）被列入严重违法失信企业名单的；********财务账户以及主要资产被冻结、查****网址：http://********/)；********被法院列为被执****网址：http://********/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执****网址：http://********/zhixing/），采购人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）********《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形；********未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；********可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。7、投标文件须提交报价明细表。8、成交确定原则：经业主认可的质量和服务相等且报价最优。9、其它要求：如有疑问，请及时在平台提交澄清。10、违约责任当投标方不能交货时，应向采购人偿付合同价款的15%的违约金，并承担因此给采购人造成的经济损失。当投标方逾期交货时，应向采购人偿付逾期违约金，逾期违约金按逾期部分货款的1%逐日累计，但最高不超过10%，并承担因此给采购人造成的经济损失，且采购人有权在提前15天书面通知投标方的前提下单方面解除本合同。当投标方所交货物不符合合同规定时，采购人有权拒绝收货，按投标方不能交货处理 。投标方应承担因其货物质量不合格给采购人所造成的一切损失。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn