1.1项目概况：中电信数智科技有限公司安徽分公司砀山县网络规范化建设采购项目。

1.2采购内容及分包划分情况：

1.2.1本项目采购估算金额及采购内容：本次仅采购分包二，采购预算5.8万元人民币（含税）。

1.2.2本项目划分3个分包，每个分包中选人数量均为1个；本项目允许参选人同时中选的最多分包数为1个，本次仅采购分包二，采购预算5.8万元人民币（含税）。

1.2.3项目地点：比选人指定地点。

1.2.4★交付期：合同签订后5历日完工交付（以上工期为暂定，具体开工进场要求日期及阶段、节点工期要求以甲方通知及工期计划安排为准）。

1.3本项目分包二设置最高参选限价，含税总价最高参选限价为5.8万元，含税总价高于最高参选限价的，其参选将被否决。

2.参选人资格要求 

2.1参选人基本资格要求：

2.1.1参选人须为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，须提供营业执照或其他有效证明材料复印件。

2.1.2参选人须提供或承诺提供增值税专用发票。

2.2参选人不得存在下列情形之一：

(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2)被暂停或取消投标/参选资格的；

(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(4)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(5)在最近三年内（自2021年5月3起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

(6)在最近五年内（自2019年5月3起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

(7)在最近五年内（自2019年5月3起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

(8)被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准) ，已执行完毕或不再执行的除外。

(9)为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

(10)为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

(11)为本比选项目的代建人；

(12)为本比选项目的比选代理机构；

(13)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；

(14)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；

(15)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

(16)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施；

(17)法律法规、比选文件限定的其他情形。

参选人是代理商的，本条所指的参选人也包括其所代理的制造商；联合体参选的，联合体成员均不得存在上述任一情形。

2.3本次比选不接受联合体参选。

2.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包（标包）比选或者未划分分包（标包）的同一项目比选。

2.5法律法规规定的其他要求。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。

4.比选文件获取

4.1比选文件获取：205月208时30分至205月217时00分。

4.2比选文件获取方式：注册后查看

4.3比选文件每套售价300元人民币，售后不退。

5.参选文件的递交

5.1参选文件递交截止（即参选截止）：205月309时30分。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 升  会员升级
• 款  付款指导
• 咨询   刘欣: 135 2255 3206

微信扫码

实时联系