1.2 采购人：中国铁塔股份有限公司浙江省分公司 
1.3 采购代理机构：注册后查看
1.4 采购项目资金落实情况：项目资金已落实
1.5 采购预算：含税45万元。
1.6 采购项目概况：本项目拟采购综合办公楼工位改造设计，对办公区域进行升级改造，增加员工工位，进行整体工位布局设计，具体服务及设计范围以采购人要求为准，概述如下：

序号	内容	建设地点	工程建设规模	装修设计预算（含税）	服务范围	设计范围
1	办公楼工位改造设计	杭州	涉及改造建筑面积约5000平方米，具体以实际发生为准。	45万元	主要包括方案设计、设计优化、施工图设计、造价咨询、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等。	包括建筑局部改造设计、电气、强弱电以及可能设计到的室内装修装饰设计等专业工程的设计。

1.7 采购包划分：本项目不划分采购包。
1.8 成交人数量：1个
1.9 ★本项目设置最高限价，最高限价为不含税总价424528元，供应商最终报价高于最高限价的，其应答将被否决。
2.采购范围及相关要求
2.1采购范围：综合办公楼工位改造设计。
2.2 服务期限：

方案阶段	施工图设计阶段	施工现场配合服务
自发包人通知开始设计之日起7个日历天内完成方案设计编制；	初步设计确定后25个日历天内完成施工图设计及造价咨询；	自工程开工起，设计单位需在工程施工期间提供配合服务，解决施工单位对于设计方案的问题，如有需要现场配合的，需要在接到正式通知（电话、微信、邮件）后8小时内到施工现场配合。至工程竣工验收合格止。

2.3服务地点：浙江省杭州市，具体以采购人指定地点为准。
2.4质量要求或服务标准：满足采购文件要求。
2.5合同有效期：自合同签订之日起1年。
3.供应商资格要求
3.1 依法设立：供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。
3.2 财务要求：供应商应承诺成交后向采购人开具符合采购人要求的增值税专用发票。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消投标资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内（自【2021年1月1】日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者重大工程安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）的；
（6）在最近五年内（自【2019年1月1】日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内（自【2019年1月1】日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
（9）被列入中国铁塔【全国或浙江分公司】“禁止交易企业名单”的；
（10）被列入中国铁塔【全国或浙江分公司】同类产品供应商黑名单且惩戒期未满的；
（11）法律法规规定的其他要求。
3.4 联合体：本项目不接受联合体应答。
3.5 企业资质：供应商须具备以下资质要求之一：
（1）有效的工程设计综合资质甲级；
（2）有效的工程设计建筑行业乙级或以上资质；
（3）有效的工程设计建筑行业（建筑工程）乙级或以上资质；
（4）有效的建筑装饰工程设计专项乙级或以上资质。
注：（1）资质证书须由住房和城乡建设部或其下属行政机构核发；（2）提供有效的资质证明文件；（3）若供应商根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市94号）文件内容，更换了企业资质，应提供最新资质证书扫描件及新旧资质对应依据。
4.谈判文件的获取
电子定向谈判文件获取
4.1定向谈判文件获取: 2003月117时30分至2003月117时30分（北京，下同）。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn