中俄东线与济青复线齐河联通工程无损检测招标公告
招标编号：SDY
一、招标条件
本服务采购项目已按要求履行相关报批及备案手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
2.1项目概况：
管线路起自中俄东线天然气管道工程（永清—上海）安平—泰安段YS11#阀室，止于济青复线和榆济线齐河站，全长18.8公里，管径813毫米，设计压力10兆帕，设计输量74.6亿立方米/年，采用L485M等级钢管。全线共设置齐河二站和齐河站2座站场，项目批复概算总投资18567万元（不含增值税）。
2.2服务地点：山东省德州市齐河县
2.3招标范围：
中俄东线与济青复线齐河联通工程（含线路、站场）无损检测。线路工程无损检测方法包括：X射线数字成像（DR）检测、全自动超声波检测（AUT）、相控阵超声检测技术（PAUT+TOFD），配合智能化管道建设及管道完整性管理数据采集等。场站工程无损检测方法包括：射线、PAUT、磁粉和渗透检测。标段划分：不划分标段。
2.4服务期限：计划工期40历天。
2.5主要技术要求或技术方案
（1）《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T4109-2020）
（2）《油气储运工程钢质管道X射线数字成像检测技术规定》DEC-OTP-G-NT-002-2021-2
（3）《油气管道工程相控阵超声检测技术规定》(DEC-OGP-G-NT-004-2020-1)
（4）《无损检测超声检测相控阵超声检测方法》GB/T32563-2016（5）《石油天然气管道工程全自动超声波检测技术规范》GB/T50818
（6）《油气管道环焊缝全自动超声检测技术规定》DEC-OGP-G-NT-003-2020-1
（7）《油气管道工程管道无损检测质量管理规定》DEC-OGP-R-QM-010-2020-1
（8）《油气管道工程射线检测技术规定》DEC-OGP-G-NT-001-2021-2
（9）《油气管道工程环焊缝全自动超声检测技术规定》DEC-OGP-G-NT-003-2020-1
2.服务质量要求
2.1服务质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
2.2因中标人原因造成服务质量不符合法律的规定和合同约定的，招标人及监理有权要求中标人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由中标人承担。
3.材料和工程设备技术要求
中标人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求满足国家及国家管网企业要求。
4.设备监造、试验
承包人按照国家管网有关规定对乙供设备、材料进行监造。
5.技术要求和标准
各检测方法按各自验收规范进行评判。
三、投标人资格要求
3.1.本项目不接受联合体投标。
3.2.资质要求：
中国境内注册的独立法人，具有由国家质量监督检验检疫总局或国家市场监督管理总局颁发的特种设备检验检测机构核准证书，核准项目包含CG-常规检测（RT、UT、MT、PT和TOFD检测方法）；同时具有特种设备检验协会颁发的特种设备无损检测机构级别评定证书，且为B级及以上无损检测机构；具有生态环境部门核发的“辐射安全许可证”（Ⅱ类）；具有质量、环境以及职业健康安全管理体系认证证书。
3.3.财务要求：财产状况良好，没有财产被接管、破产或者其他关、停、并、转状态，有能力承担建设过程中可能面临的风险。须提供近三年（2020年－2022年）经审计的财务报告及报表（至少包括利润表、现金流量表、资产负债表）。
注：对于公司成立不足三年，须提供自公司成立年份起至2022年经审计的财务报告及报表（至少包括利润表、现金流量表、资产负债表等）。
3.4.信誉要求：
（1）查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn)中（a）列入经营异常名录信息（b）列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，二项内容如仍出现异常或不良记录，将导致投标被否决（投标截止前已移出经营异常名录、严重违法失信企业名单<黑名单>的除外）。
（2）查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），如被最高人民法院或各级信用信息共享平台在“信用中国”网站列入失信被执行人名单将导致投标被否决（投标截止前已经解除失信被执行人的除外）。
（3）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的投标人不能参与同一标段投标，评标时将使用国家企业信用信息公示系统等系统进行检查。
（4）提交最近3年（2020年1月至投标截止日期）诉讼及仲裁情况说明，承诺没有招标人认为影响其履约能力的诉讼及仲裁案件。
（5）法人、法定代表人、项目经理自2020年1月至投标截止日期无行贿犯罪（以“中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）”查询结果为准，以判决生效日为准）。
（6）投标人近3年未被国家管网集团及所属单位取消准入资格或交易资格（已过处置期的除外），未被国家管网集团及所属单位列入黑名单。
（7）2020年01月0至投标截止没有重大的质量、安全、环境事故，应提供针对上述要求的书面承诺书（格式自定并加盖公章）。评标委员会应在评标现场对以上（1）、（2）、（3）、（5）中涉及网站进行查询，并以查询结果作为评价投标人信誉情况的依据。
3.5.业绩要求：2018年以来有单项合同额100万元及以上的油气储运设施及其配套工程无损检测项目业绩。（提供1项；以合同签订日期为准；提供合同文件。）
3.6人员要求：3.6.1项目经理应具有工程师及以上技术职称，持有国家市场监督管理总局/国家质量监督检验检疫总局或其授权部门颁发的中华人民共和国特种设备检验检测人员证（无损检测人员），取得射线照相检测（RT）Ⅱ级及以上、超声波检测（UT）Ⅱ级及以上从业人员资格；2018年以来有单项合同额100万元及以上的油气储运设施及其配套建设工程无损检测项目项目经理执业业绩。（提供1项；2018年以来……：提供合同，若个人执业业绩在合同中不能明确显示，投标人须提供其他书面证明材料；证明材料由发包人或其专业主管部门提供，并加盖发包人公章或其主管部门印章，否则无效；见扫描件）
3.6.2技术负责人要求：
技术负责人持有国家市场监督管理总局/国家质量监督检验检疫总局或其授权部门颁发的中华人民共和国特种设备检验检测人员证（无损检测人员），取得射线照相检测（RT）Ⅲ级（或超声波检测（UT）Ⅲ级）及以上；2018年以来有单项合同额100万元及以上的油气储运设施及其配套建设工程无损检测项目技术负责人执业业绩。（提供1项；2018年以来……：；提供合同，若个人执业业绩在合同中不能明确显示，投标人须提供其他书面证明材料；证明材料由发包人或其专业主管部门提供，并加盖发包人公章或其主管部门印章，否则无效；见扫描件）
3.6.3人员其他要求：
(1)射线、超声评判人员应取得国家市场监督管理总局/国家质量监督检验检疫总局或其授权部门颁发的Ⅱ级及以上资格证。
(2)现场检测时，机组检测人员配置应符合以下要求：RT机组至少1人具有
RTⅡ级或以上资格证书；PAUT超声波机组至少1人具有国家市场监督管理总局
/国家质量监督检验检疫总局或其授权部门颁发的UTⅡ级及以上资格证，并取得
TWI的PAUTⅡ级证书或石油行业认可的PAUTⅡ级资格证书。
（3）HSE负责人应具有有效的中级及以上工程技术职称，并取得施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）或中级及以上注册安全工程师执业资格证书。
(4)项目经理、Ⅲ级、Ⅱ级检测人员、HSE负责人为不可替换人员。(5)如需对不可替换人员进行替换，应报发包人审批后替换。未经发包人项目部或发包人审批同意，不得随意替换人员。
(6)所有人员必须提供身份证、相关资质证书。
(7)无损检测工程师人员数量必须满足投标承诺及现场无损检测质量管理和工程进度需求。
（8）本次投标人拟派的项目经理、技术负责人须提供由社保机构出具的本单位为个人缴纳的社保缴费证明。社保缴费证明由社保机构开具的递交投标文件前连续3个月（可不含当月）缴费证明。
3.7其他要求
与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。本次招标不接受联合体投标。不接受母公司与子公司或单位负责人为同一人或有控股关系或有管理从属关系的企业同时参与本项目同一标段的投标。投标人不得与投标标段内任何施工承包商、无损检测承包商存在同体关系，即投标人与投标标段内的施工承包商、无损检测承包商不得具有共同的直接行政隶属关系或存在行政隶属、股权控股参股关系。
四、招标文件的获取
获取：自2023年10月016:00至2023年10月109:00（北京，下同）。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn