大唐云南大理州宾川县老务坪(老鹰岩四期)50MW光伏发电项目EPC总承包招标公告
1.招标条件
本招标项目老务坪（老鹰岩四期）50MW光伏发电项目（项目名称）已由云南省发展和改革委员会、云南省能源局发布了《云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划》公示，项目业主为云南大唐国际宾川新能源有限责任公司，建设资金来自企业自筹和银行贷款，出资比例为3:7，招标人为云南大唐国际宾川新能源有限责任公司，项目已具备招标条件，现对上述项目EPC总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：云南省大理州宾川县大营镇。
2.2建设规模：项目总规划用地面积为1053亩，规划装机容量标称为50MW（直流侧装机容量61.93152MWp）。
2.3计划工期：计划工期：开工日期2022年1月1日（具体开工日期以监理通知为准），2022年6月30日全容量并网发电，建设周期6个月。工程消缺及专项验收在全容量并网发电后6个月内完成，项目竣工验收及资料移交在全容量并网发电后12个月内完成。
2.4项目简介：项目场址位于云南省大理州宾川县大营镇董家地以北，白泥沟以西的坡地，距宾川县城直线距离约22km，地理坐标介于东经100°2 1′05′′～100°22′05′、北纬25°45′35′′～25°47′52′′之间。光伏电站分为8个地块，东西向长1.61km，南北向长4.12km，高程在2120m~2298m之间。项目利用南向坡、偏南向坡、平缓的北向坡和东西向坡进行组件布置，地形平均坡度为15。，局部地形最大坡度可达25部。站址周围无高山遮挡，光线充足，总用地面积约1053亩，交流侧装机容量50MW（AC）。项目周边路网发达，道路条件较好，均能够满足变压器、逆变器等大型设备的运输要求。本工程规划装机容量标称为50MW（直流侧装机容量61.93152MWp），拟采用国产540Wp双面双玻单晶硅太阳电池组件，方阵支架为固定支架，建设11个3.15MW太阳电池方阵和4个4MW太阳电池方阵，15个方阵通过3回35kV直埋电缆集电线路接入场区新建老鹰岩110kV升压站35kV母线。本期工程不再新建升压站，在已建成的老鹰岩升压站内新建1台110MVA主变及110kV配电装置。本期工程与老鹰岩5期共用1台2#主变，最终，在海东变三期改扩建工程完成后，新建1回110kV送出线路至220kV海东变新增间隔。（最终方案以接入系统方案及电网公司批复为准）。
2.5招标范围：老务坪（老鹰岩四期）光伏发电项目EPC总承包，包括（但不限于）：光伏电站、进场道路、场内检修道路、升压站扩建、集电线路、生活办公、施工用电和用水等临建设施、环境保护及水土保持设施等整个工程项目的工程勘测设计、初步设计、施工图设计、设计优化或者设计变更、设备材料采购（光伏组件、逆变器、主变、无功补偿、箱式变压器、升压站高低压开关柜、GIS、电缆及35kV电缆头这几种主要设备由甲方供应）。保险、工程施工安装、试验及检查测试、系统调试、试运行、办理并网手续、调度及供电手续、消缺、培训、验收和最终交付投产、质保等，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等。建设期工程保险；工程验收（含水保、安全设施、环保、消防、职业卫生、档案竣工验收、竣工验收等所有项专项验收）、移交以及质保期内的服务。本工程作为EPC总承包交钥匙工程，不论招标文件是否提及、投标报价高低，凡涉及本工程勘察设计、设备材料采购、建筑安装、试验、检查测试、调试试运、质量监督、施工许可证办理、水保、安全设施、环保、消防、职业卫生等所有专项验收、档案竣工验收和竣工验收等相关方面的全部工作内容及费用均属于承包人的工作范围；农业灌溉及组件清洗管网设施、土地整治及土壤改良包含在本标段范围，投标总价是投标人全面实质性响应招标文件规定的EPC项目的所有责任和风险的最高限价，项目实施期间不因工程量增加、物价上涨等非不可抗力因素而增加中标合同价格。
主要工程项目包括（但不限于）：
（1）光伏场地围栏（含围栏，要求围栏内侧与光伏区之间设置不小于3米宽的防火隔离带围栏（包括安装）、安全防护设施、职业卫生防护设施设计、实施。）内所有土建、安装工程（包括电池组件、汇流箱、逆变器、箱变等）、集电线路、照明、接地、通信、视频安防、消防、气象站（光功率预测系统）等所有设备材料设计、采购、施工等，其中光伏组件、逆变器、主变、无功补偿、箱式变压器、升压站高低压开关柜和GIS、电缆及35kV电缆头这几种主要设备由甲方供应。
（2）站内一、二次设备的安装、电气接线及调试，通信系统及网络安全防护、继电保护、五防系统、站内直流系统（含改造）、监控系统（含改造）。
（3）所有设备、材料（包括发包人采购的）卸车、验收、代保管及二次搬运。
（4）光伏项目所有进场道路与光伏区内所有检修道路工程设计及施工。
（5）环境保护、水土保持、消防、安全设施等各专项工程设计、施工。
（6）工程开工前所涉及的土地征占用、林地征占用、青苗补偿、房屋拆迁、矿产压覆等由发包人办理；承包人须严格按照发包人提交的《老务坪光伏电站项目使用林地可行性报告》及《老务坪光伏电站项目勘测定界报告》等成果性文件安排工程用地，项目施工过程中所发生的有关林地、土地征占用、迁移由承包人负责处理并承担费用。
（7）水保、安全设施、环保、消防、职业卫生、质量监督、防雷检测等所需办理的各种手续，由承包人以发包人的名义办理并承担费用。其中环保、水保等各专题报批时提出的工程措施和费用（不含水土保持补偿费）等、以及为完成各专项验收而必须开展的工程措施、植物措施等并承担相应的费用。投产发电后，全站光伏组件清洗一次，光伏厂区杂草清理一次。
（8）施工现场安保（人员不少于7人，其中保安队长1人），并设置24小时值班门岗；光伏区至少派3名保安进行不间断巡逻。要求门禁系统具备红外测温功能，门禁卡集成现场工人的姓名、性别、年龄、教育培训情况、所在单位（班组）等消息。光伏区各主要出入口之间的数据通过无线网络进行传输”
（9）计算机监控系统和辅助系统测评和备案、安全防护评估，满足大唐云南公司《关于规范网络安全等级保护相关工作的通知》（办综〔2020〕6号）要求。
（10）以发包人名义办理并网手续、调度及供电手续并承担相关费用。投标人于工程内使用的材料、设备等应保证老务坪光伏电站满足并网技术标准及要求，投标人必须按国家相关规定采用经国家认监委批准的认证机构认证的达到先进技术指标的光伏产品。
3.投标人资格要求
3.1投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2投标人必须同时具有工程勘察综合甲级资质和工程设计电力行业甲级及以上资质，以及电力工程施工总承包一级或水利水电工程施工总承包一级（应同时具有电力工程施工总承包二级）及以上资质；近5年（以完工时间为准）具有至少2个50MW级及以上地面光伏电站EPC总承包的投运业绩；（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，能反映设计、供货、施工等工作内容以及项目投运证明或项目验收证明等竣工类证明材料，国外业绩证明需提供对应的中文译本，否则视为无效业绩。）
3.3本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体牵头人可为施工企业或者为设计单位，各联合体成员为能够独立承担民事责任的法人，联合体成员不能超过两家；（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，能反映设计、供货、施工等工作内容以及项目投运证明或项目验收证明等竣工类证明材料，国外业绩证明需提供对应的中文译本，否则视为无效业绩。）
（1）针对牵头人为设计单位应满足：具有工程勘察综合资质甲级及以上资质和工程设计电力行业甲级及以上资质的设计单位，必须具有在近5年成功从事过至少2个50MW级及以上地面光伏电站EPC总承包和1个50MW级及以上地面光伏电站设计的业绩。其联合体成员为施工单位的，须满足具有电力工程施工总承包一级或水利水电施工总承包一级（应同时具有电力工程施工总承包二级）及以上资质；必须具有在近5年成功从事过至少2个50MW级及以上地面光伏电站EPC或施工总承包业绩，或5年内承建过2个850MW及以上装机容量水电站主体施工项目，或5年内承担过2项军级及以上单位派出的抢险任务（需提供军级及以上单位出具的证明文件）。
（2）针对牵头人为施工企业的应满足：具有电力工程施工总承包一级或水利水电施工总承包一级（应同时具有电力工程施工总承包二级）及以上资质；必须具有在近5年成功从事过至少2个50MW级及以上地面光伏电站EPC或施工总承包业绩，或5年内承建过2个850MW及以上装机容量水电站主体施工项目，或5年内承担过2项军级及以上单位派出的抢险任务（需提供军级及以上单位出具的证明文件）。其联合体成员为设计单位的，须满足工程勘察综合资质甲级和工程设计电力行业甲级的设计单位，必须具有在近5年成功从事过至少2个50MW级及以上地面光伏电站EPC总承包和1个50MW级及以上地面光伏电站设计的业绩。
3.4财务要求：
（1）投标人必须具有良好的财力,近三年内每年净资产大于0（附：近三年度资产负债表、利润和利润分配表、现金流量表）；（2）近三年是指2018年度、2019年度、2020年度。
3.5投标人拟派的本项目的项目经理需具有一级注册建造师及安全生产考核合格B证，至少担任过2个总装机容量50MW及以上光伏电站施工总承包项目的项目经理或担任过2个850MW及以上装机容量水电站主体施工项目的项目经理或项目副经理或经历过2项军级及以上单位排出的抢险任务（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，竣工类证明材料及本项目与拟派项目经理的关联性文件等，否则视为无效业绩。）
3.6投标人不得存在下列情形之一：
3.6.1被列入大唐集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授标名单的）；
3.6.2对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”或安全生产不良记录“黑名单”的（查询网址为：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.6.3采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.6.4被法院列为失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或终结本次执行案件的被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤销的；
3.6.5在信用中国官网（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.6.6供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询网址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
3.6.7在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重违法失信企业名单的；
3.6.8财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.6.9无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信息核实网站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；
3.6.10为他人提供担保的，且担保金额超过净资产总额的（查询网址：https://www.zhongdengwang.org.cn/，当地企业信息网）；
3.6.11被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。
3.6.12未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.6.13可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.7本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
3.8本次大唐云南发电有限公司同时将大唐云南德宏州芒市平河（50MW）光伏发电项目工程EPC总承包工程、大唐云南普洱市思茅区营盘山（50MW）光伏发电项目工程EPC总承包工程、大唐云南大理州宾川县老务坪（老鹰岩四期）50MW光伏发电项目工程EPC总承包工程三个标段一起挂网招标，投标人可参与多个标段的投标，但最多只能推荐为一个标段的第一中标候选人。如果同一投标人在多个标段同时排名第一，则按照德宏州芒市平河（50MW）光伏发电项目标段、普洱市思茅区营盘山（50MW）光伏发电项目标段、宾川县老务坪（老鹰岩四期）50MW光伏发电项目标段的顺序，依次授予。投标人无论是以独立投标人或联合体牵头人或联合体成员三种方式中任一方式参与这三个标段的投标，都最多只能推荐为一个标段的第一中标候选人，不再成为其他标段的推荐中标候选人。
4.凡有意参加投标者，请于2021年11月29日至2021年12月13日17时（北京时间，下同），下载电子招标文件。
本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜，成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人：萧 敏
电话：010-88716602
手机：13810519997
邮箱：xiaomin@dlzb.com
传真：010-88716602
|
