1.1  招标范围: 本项目为集中招标项目。

1.1.1招标内容：本项目为集中招标项目，招标范围主要包括中国电信衢州分公司及所辖各级单位在本地网范围内所发包的本地网通信管道工程，包括自建自用通信管道工程和非政府组织招标与其他运营商合建综合通信管道工程两部分（含自建管道、综合管道的新建、扩建、改建、迁改、大修、代建等按照建设工程项目管理方式组织实施的项目，不包括政府/政府性质组织的综合管道），完成设计文件所列的应由承包人承担的全部工作内容（含保修）。……

1.1.2★本采购项目估算为：【290】万元（含税）。

1.1.3★框架合同有效期为：自框架合同签订之日起2年。若实际执行订单合计金额达到框架合同规模金额，则框架合同自动结束。若框架协议有效期满，但采购规模未达到本次框架合同规模金额，经招标人决策后可延长本框架合同有效期（最多可延长12个月）。

1.1.4★工期要求：严格按照招标人具体订单的工期要求，不拖延工期。

1.1.5★承包方式：包工部分包料。井盖（口圈）、管材、集水斗、拉力环、支架等主材甲供（合建管道除外）；水泥、砂浆、石子、砖块、钢筋等价格按衢州市当期信息价，数量按定额结算。

1.1.6★工程质量标准：符合国家或行业相关验收标准。

1.1.7★技术标准要求：符合国家、行业标准、本项目技术标准和要求。

1.1.8续签计划：【无】。

1.1.9★本项目【划分】标段。具体标段划分如下：

本项目允许投标人同时中标的最多标包数为【2】个。

1.1.10本项目与中标人的签约总金额为【预算金额*中标份额】。

1.2本项目【设置最高投标限价（折扣系数）】，最高投标限价折扣系数（根据工信部通信【2016】451号文的概预算定额、费用定额等为基础报定额折扣系数）为37%，投标人投标报价高于最高投标限价（折扣系数）的，其投标将被否决。

2．投标人资格要求

2.1 应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。

2.2本次招标【不接受】联合体投标。

2.3投标人【应承诺】中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税专用发票。

2.4投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

2.5投标人应具备有效期内行政主管核发有效的《安全生产许可证》。

2.6投标人具备有效期内的任一资质：

1）具有行政主管部门核发的有效的施工综合资质；

2）具有行政主管部门核发有效的通信工程施工总承包三级（含）以上企业资质。

注:根据国家建设工程企业资质管理制度改革，投标人依照国家制度取得的不低于上述要求的资质视为有效。

2.7投标人应提供以下通信行政主管部门核发的有效期内人员证书：（1）企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）1人；（2）项目经理安全生产考核合格证书（B证）1人；（3）专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）不少于1人。

注：须提供有效期内的证书复印件和上述人员本单位的投标截止前近6个月内的任意3个月的社保证明资料或有效的劳动合同证明资料。若投标人同时投标标段1和标段2，项目经理、专职安全生产管理人员在不同标段中不得重复使用；若任一人员发生复用且该投标人在标段1中标，则重复人员在标段2中不纳入评审。

2.8投标人不得存在下列情形之一

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2  被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自2022年07月1起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自2020年07月1起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自2020年07月1起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）近两年（自2023年7月1起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；

（11）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（12）为本招标项目的代建人；

（13）为本招标项目的招标代理机构；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（15）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（16）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（17）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（18）法律法规、招标文件限定的其他情形。

2.9 法律法规规定的其他要求。

3．资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4．招标文件的获取

4.1. 招标文件获取: 2025年06月29时00分至2025年07月017时00分（北京，下同）。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 升  会员升级
• 款  付款指导
• 咨询   刘欣: 135 2255 3206

微信扫码

实时联系