本招标项目四川石化自备电站15台高压变频器国产化改造已由中国石油四川石化有限责任公司批准，项目业主为中国石油四川石化有限责任公司，资金来自自筹，出资比例为100%，招标人为中国石油四川石化有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围 

2.1 招标项目名称：四川石化自备电站15台高压变频器国产化改造。

2.2 项目概况：本项目工作内容为15台自备电站西门子Gp80系列高压变频器（锅炉送引风机变频器12台、给水泵变频器3台）国产化改造，主要包括控制部分、功率部分等进行国产化改造的施工安装、单体调试及试运行，改造所需主、辅材及配件全部在招标范围内。项目预估金额400.2万元，含13%增值税。

2.3 招标范围：招标人自备电站15台进口品牌高压变频器国产化改造，主要工作内容和数量见下表1。

表1：改造清单

标段划分：一个标段。

2.4 本次招标设置最高投标限价：负载功率900kW变频器19.2万元/台；负载功率1100kW变频器22.8万元/台；负载功率1400kW变频器26.4万元/台；负载功率2750kW变频器47万元/台，以上费用皆含13%增值税，详见第五章发包人要求，超过最高投标限价的投标将予以否决。

2.5 服务地点：四川成都。

2.6 服务期限：本项目服务周期暂定为合同签订之日起三年（单台变频器改造工期不超过10工作日，具体改造实施以招标人书面通知为准，招标人将提前至少10个工作日书面告知中标人）。

2.7 服务要求：详见第五章发包人要求。

2.8 定标原则：

2.8.1按综合得分排名，综合得分=价格分+商务分+技术分，按得分高低推荐中标候选人。

推荐前3名为中标候选人（有效投标人为2家，由评标委员会讨论竞争性；若具备竞争性，按实际最多有效投标人数推荐，并标明排序；若不具备竞争性，否决所有投标。有效投标人仅为1家的，否决所有投标）

2.8.2如果出现最高总分并列的情况，则比较商务得分，按商务得分由高到低顺序排序，即商务得分最高者排前；若商务得分再出现并列时则以技术得分由高到低顺序排序，即技术得分最高者排前。

2.8.3一般情况下确定排名第一的中标候选人为中标人。招标人必要时将结合对中标候选人合同履行能力和风险复核情况，可优先选择全生命周期内能源资源消耗最低、环境影响最小、科技创新、整体利益最大化等的中标候选人为中标人。

2.8.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

*3. 投标人资格要求 

*1 投标人必须为在中华人共和国境内注册的法人或其他组织，投标人需提供有效的营业执照。

*2 不接受联合体投标，严禁转包、分包、转委托。

*3 投标人业绩要求：投标人2020年5月至投标截止日，至少有一台成功的6kV及以上电压等级进口品牌变频器国产化改造项目业绩，需提供①合同扫描件②合同甲方盖章的能运行可靠性的证明材料扫描件③合同对应发票至少一张，同时提供①②③。

*4 信誉要求：

*4.1 投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态；

*4.2 投标人2021年1月至投标文件递交截止无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。

*4.3投标人没有法律、行政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。

*4.4 2021年1月至投标截止投标人、法定代表人或者负责人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪。

*4.5投标人在开标当日不得在存在以下情形：

（1）投标人被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。

（2）投标人、法定代表人或者负责人被人民法院在“信用中国”网站列入严重失信主体名单。

（3）投标人被暂停或取消投标资格。

*4.6 对投标人存在待认定失信行为的处理要求。若投标人在中国石油物资有限公司西南分公司组织实施的其他招标项目中发生失信行为且当前处于待认定处理期间，应当在投标文件中履行告知义务。对于正式认定处理的失信行为导致暂停投标资格情形的，招标人有权取消其中标人资格。

以上*4.1-*4.4条款投标人在投标文件中提供书面承诺，*4.5条约定要求以开标当日在相应网站的查询结果为准。招标专业机构协助评标委员会将通过“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、资质、资格强制要求的政府发证机关官方网站方式核查投标人信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性；核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、违法违规记录等情形。

*5 要求投标人做出以下书面承诺：

*5.1承诺建立适合招标人管理体系的项目管理体系，对人员结构及组织机构进行规划，所有参与本项目的进入招标人场所的服务人员均身体健康，电工等特殊工种人员需提供有效的特种作业证。

*5.2承诺为本项目提供的所有主辅材及配件均质量合格，性能满足改造技术要求（附件2）。

*5.3承诺单台变频器改造服务工期不超过10个工作日。

*5.4承诺变频器改造完成后等于或高于原品牌变频器性能，能完全实现原品牌变频器功能。投标人需在改造方案中填报附件2中4.3款《技术参数表》。

*5.5 承诺在应急情况下，接到招标人通知后24小时以内到达设备现场提供技术服务，48小时内提供应急维修所需应急配件（若需要）。

*5.6 承诺改造后的变频器无故障运行不低于50000小时。

以上“*”号条款，如不满足，其投标将被否决。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于2025-06-04至2025-06-09 23:59:59（北京，下同）……下载电子招标文件。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 升  会员升级
• 款  付款指导
• 咨询   刘欣: 135 2255 3206

微信扫码

实时联系