1.招标条件

    1.1.本招标项目新建宜昌至涪陵高速铁路重庆段第三方审价咨询已由国家发展改革委以发改基础〔2024〕83 号批准建设，项目业主为长江沿岸铁路集团重庆有限公司,项目出资比例为：中国国家铁路集团有限公司与重庆市投入的项目资本金50%，银行贷款50%,招标人为长江沿岸铁路集团重庆有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。

2.项目概况与招标范围

    2.1 建设项目地点：重庆市 。2.2 建设项目规模：项目位于湖北省和重庆市境内，重庆市经过石柱、丰都、涪陵，终至长寿区长寿北站止。新建正线长度490.2km，其中湖北省境内330.4km，重庆市境内正线159.8km，联络线单线6.33km，正线设计时速350km/h，联络线设计时速160km/h。重庆段共设车站5座，新建1个车站(石柱东)，改建车站4个(黄水、丰都、涪陵北、长寿北站)。计划工期：219历天。计划开工日期 2012月3，计划竣工日期2030年12月3。2.3合同工期：暂定72个月（自中标人与招标人正式签订合同之日起，至所有第三方审价咨询工作全部完成）。2.4 招标范围：新建宜昌至涪陵高速铁路重庆段第三方审价咨询工作。2.5招标内容：第三方审价咨询工作包括征地拆迁的审价、道路改移、三电迁改、通信防干扰和油、燃气、水管路（含地面、地下各种管线迁改等）迁改审价、材料价差、岩溶处理、反坡排水、危岩落石等动态设计费用、变更设计审价、安全生产费、其他费用审价等（如工程量偏差及缺项、海事航道费用等）。（1）征地拆迁的审价（2）道路改移、三电迁改、通信防干扰和油、燃气、水管路（含地面、地下各种管线迁改等）迁改审价。（3）材料价差 （4）岩溶处理、反坡排水、危岩落石等动态费用。 审核数量的真实性和有效性，定额及费率应用符合国家法律、法规和中国国家铁路集团有限公司有关规定；签认内容与实际情况是否相符合、签认手续的齐全性和真实性。（5）变更设计审价: 根据国铁集团相关规定及施工合同约定，对由发包人承担的变更设计、经济技术签证、新增工程、索赔等合同外增加的费用及项目进行审核。主要审核其数量的真实、有效性，定额及费率应符合国家法律、法规和铁路行业有关规定；设计变更手续的齐全性；增减内容签证与实际情况是否相符；满足审批变更设计及清理概算的要求。（6）安全生产费：按国铁科发〔2023〕7号及相关文件要求，审核安全生产费使用范围的合规性。（7）公司若有其他需审价的委托项目，如工程量偏差及缺项、海事航道费用等，未发生或不需要审价的项目，其审价费用相应取消，其审价费率参照投标文件中的变更设计审价费率。项目结算阶段，乙方有义务将上述各类阶段性审价（审核）结果分类整理，依据施工合同约定及本项目清理概算批复情况，分标段出具施工结算审核报告。2.6 标段划分：本次招标划分为1个标段，标段情况如下： YFCQ-SFSJ-01标。

3.申请人资格要求

    3.1.对投标人在资质、业绩、人员、设施等要求如下：（1）资质要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人；营业执照的经营范围应明确包含造价服务。（2）财务要求：财务状况良好，近三年（2021年～2023年）中年平均营业收入不小于1000万元，目前营业正常，未处于亏损经营状态或破产状态，企业未被责令停业，财产未被接管或冻结，在财务、资金等方面具有承担本项工程的能力。（3）业绩要求：投标人近3年（2022年6月至2025年6月）内具有独立承担过或正在承担类似工程项目第三方审价咨询服务业绩，包括征地拆迁补偿审价、三电及管线迁改工程审价、建设工程材料设备价差审价、变更设计审价、动态设计费用审价（含岩溶整治处理、反坡排水、危岩落石防护处理等）等5类业绩，且每项业绩不少于1个(单个业绩可在多个项目体现,均不得少于1个，动态设计费用业绩至少应具备其中1项），项目合同金额均在100万元（含）以上。类似工程项目指大中型铁路、公路、地铁、城市轨道交通工程等项目。 （4）项目负责人：具有工程类高级及以上职称；具有全国注册造价工程师或房地产估价师。年龄在55岁以下， 从事第三方审价咨询工作10年以上，主持过铁路及类似大中型建设项目的第三方审价咨询工作不少于2项，有较强的管理组织协调能力。（5）本次招标 不接受 联合体投标申请。

    3.2.投标人不得存在下列情形之一（1）投标人近三年（2022年以来）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违约行为而引起的诉讼和仲裁。（2）投标人近三年（2022年以来）不曾在任何合同中违约或被逐或因任何自身原因而使任何合同被解除。（3）投标人近三年（2022年以来）未在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单公布期。（4）投标人近三年（2022年以来）未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单公布期。（5）投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在2022年6月至2025年6月（递交投标文件之日起前3 年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。（6）自发布招标公告之日至递交投标文件之日止，投标人未被国家铁路局按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》纳入失信行为“黑名单”。（7）投标人未被纳入国铁集团“黑名单”且在公布期限内。（8）利益冲突：本项目不接受母、子公司同时投标；与本项目的施工单位、设计单位不存在隶属关系或直接利益关系。

4.招标文件的获取

    4.1.凡有意参加投标者，请于 2025年6月3日12时0分至 2025年6月12时0分（北京，下同），……下载招标文件及其他招标资料电子版。