济南东站19 股上水步道整治项目经中国铁路济南局集团有限公司计统部审批通过，下达《中国铁路济南局集团有限公司计统部关于济南东站 19股上水步道整治等项目实施意见的通知》建设方案。施工图设计已编制完成，资金已落实，该项目已具备谈判条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。

2.项目概况、采购范围及最高限价

2.1建设地点：济南东站

2.2计划工期：60天

2.3工程概况：19股与20股线间上水步道整治。 步道铺装影响的雨水管下水口井壁采用C25细石混凝土抬高，防止道砟堵塞井口。

1.20股线路排水沟南侧至19股线路道砟间填铺道砟。

2.道砟顶部填铺细粒道砟（劳保砂），计150mm厚。

3.沿20股线路排水沟南侧铺设步道板，步道板两块平行放置，宽度计900mm。底部采用劳保砂填实振平。步道板型质规格同既有。

4.步道完成面标高同20股线路排水沟顶部标高。

5.站房高架投影范围内步道板利旧。填铺道砟、劳保砂做法同。

2.4采购范围：济南东站19 股上水步道整治工程设计文件全部内容。

2.5最高限价：69.905万元（含税）

3.投标人资格要求

3.1 投标人须在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，经营范围包含本磋商项目。须提供企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件并加盖公章（三证合一的只提供营业执照复印件）;

3.2 投标人应为一般纳税人并提供增值税专用发票。投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务状况。具备实施本项目合同资金保障能力，没有处于停业，财产被接管、冻结、破产等状态。潜在的投标人须提供未处于停业，财产被接管、冻结、破产等状态的承诺书并加盖公章，需提供近三年经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表的复印件；

3.3 投标人近3年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；不存在国铁集团信用评价、抽样检验或招标物资供应中因不良行为被限制投标且仍处于处罚期的情况；磋商期内，通过“信用中国”或各级信用信息共享平台查询投标人不得属于失信被执行人。提供近3年法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件，以及“信用中国”失信被执行人的查询网页截图;

3.4 投标人需提供法定代表人资格及身份证明或法定代表人授权委托书及委托人身份证明；

3.5 投标人需具有铁路工程施工总承包三级或市政公用工程总承包二级及以上资质，具备铁路营业线施工要点能力，铁路工务系统履约良好的证明。项目负责人具备有效的安全生产考核合格证书（B证）和铁路工程专业管理经验。熟悉济南东站站场作业，能够有效地协调施工作业车进路中济南西工务段、机务段等相关铁路单位运输联络能力，保证运用车、人员安全作业，提供承诺书；具有驻站联络员、现场防护人员胜任相关作业。

3.6 投标人需提供建筑施工企业安全生产许可证；

3.7 本项目不接受联合体,不得分包或转包。

3.8 按照《中国铁路济南局集团有限公司办公室关于规范所属单位间工程工业及服务业务采购管理的实施意见》（济铁办经【2022】89号），在资质许可、能力满足、安全可控、质量保证、价格合理条件下，依法合规安排集团公司所属单位承接工程建设相关业务。

3.9投标人需有近两年铁路营业线施工管理工作经验，至少具备一项工程施工业绩（佐证材料：提供有效的铁路施工合同）。施工人员固定，做好济南东站19 股上水步道整治施工人员的一体化管理。

3.9.1 按照《中国铁路济南局集团有限公司铁路营业线施工管理实施细则》（济铁施工〔2021〕186号）等相关文件规定，投标人应设施工现场安全员与车站值班员双向互控，施工期间，施工单位应尽量规避施工材料、垃圾进出与车站旅客、职工发生冲突的情况。施工单位和车站项目管理人员提前确认好出入路径，现场防护员或安全员与车站值班员双向互控，掌握好施工材料和垃圾运输开始点和结束点联控的时机，按确认路径运输，保证运输安全。对在作业过程中发生的安全责任问题，全部由施工单位承担。

3.9.2投标人垃圾、材料运输过程中，施工单位安全员严格按规操作对车辆常态制动进行检查，避免车辆或垃圾、材料坠入线路的风险。运输车辆，常检查、保状态。车站和施工单位对运输车辆的常态制动设施进行常态性检查，确认车辆使用状态，确保在用车辆状态良好。配足力量，不超载、不超高。对垃圾、材料运输超长、超高的情况，车站、施工单位要配足车辆，配齐人员跟车盯控运输，垃圾、材料捆绑牢固，按约定路线走行，防止超高、超重、倾覆、轻浮物品刮落线路。同时保证进出径路的清洁卫生。

3.9.3投标人动火作业标准落实，加强消防安全管控风险。监管检查。施工前车站配合施工单位办理动火证。落实消防安全管理的责任主体，加强对施工人员的安全教育，施工现场有明显的防火警示标志。作业严格落实一支焊枪、二名施工人员、一具灭火器、一个接焊渣盆的工作规定。接受车站施工配合人-01员监督检查。

4.谈判文件获取：2025年5月2至2025年5月23日（北京，下同）截止。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 升  会员升级
• 款  付款指导
• 咨询   刘欣: 135 2255 3206

微信扫码

实时联系