1．招标条件
本招标项目金花调压站及燃气配套设施工程幕墙工程专业分包已由四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司批准建设，项目业主为四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司，建设资金已落实，招标人为四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1项目背景概况
项目名称：金花调压站及燃气配套设施工程幕墙工程专业分包。
工程内容：幕墙面积约为:6300.57m2，竖明横隐玻璃幕墙、铝合金窗、铝板幕墙、石材幕墙、复合板幕墙、铝板雨棚等幕墙，构件式玻璃幕墙。
工程地点：四川省成都市武侯区七里村。

施工标准：工程质量符合按设计文件、施工图说明书、国家（或行业或地方政府）规定的施工及验收规范，以及国家和行业有关管理规定进行施工和验收，达到合格标准。

工期：自招标人下发的开工令之日起 80个日历天。

计价方式：本项目执行固定全费用单价，最终结算金额=工程量×固定全费用单价（本次招标工程量为暂估量，最终结算工程量以双方实际核定为准）。

最高限价金额：6794584.37 元（大写：陆佰柒拾玖万肆仟伍佰捌拾肆元叁角柒分），含9%增值税。

报价要求：本项目采用全费用工程量清单报价，投标单价和总价超过控制价的投标将被否决。不得缺漏、漏报或改变清单所要求的内容，否则其投标将被否决。（工程量清单详见附件3）。安全文明费及措施费为77021.7元、暂列金额为617716.7元，安全文明费及措施费和暂列金额需按固定金额填报，否则投标将被否决。

使用单位：四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司

2.2招标范围

2.2.1标的物：幕墙面积约为:6300.57m2，竖明横隐玻璃幕墙、铝合金窗、铝板幕墙、石材幕墙、复合板幕墙、铝板雨棚等幕墙，构件式玻璃幕墙，具体详见施工图纸及工程量清单所示的全部内容。

2.2.2标包划分：本项目不划分标包。

投标人资格要求 

*3.1投标人资质要求

*3.1.1投标人必须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具备合格有效的营业执照；投标人若为事业单位的，提供事业单位法人证书。与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

*3.1.2 投标人须具有建设行政主管部门颁发的建筑幕墙工程专业承包二级及以上资质，需提供证书扫描件。

*3.1.3投标人须具有有效的安全生产许可证，需提供证书扫描件。

*3.2人员要求

*3.2.1项目经理：具有二级及以上注册建造师执业资格证（建筑工程专业）；且具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；且须承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。需提供证书扫描件和承诺。

*3.2.2技术负责人：具有建筑工程及相关专业中级及以上技术职称；且须承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。需提供证书扫描件和承诺。

*3.2.3专职安全员：具有不少于1名专职安全员，须具备安全生产考核合格证书（C证）。

*3.2.4其他主要人员要求：施工员1名、质量员1名，应具有行政主管部门颁发的有效岗位证书，需提供证书扫描件。

*3.2.5投标人须提供拟派驻现场的项目经理、技术负责人、专职安全员、施工员、质量员的社保管理机构出具的社保情况证明文件扫描件（需提供投标截止日前连续6个月的社保缴纳证明），同时社保证明文件必须证明其为投标单位人员。（退休返聘人员提供退休证明及返聘合同代替）

因行政机关发文一段时期内缓缴或免缴社会保险的，投标人应在投标文件中提供行政机关发布的文件，并做说明，未提供文件导致评标委员会认定投标人不符合资格条件要求的，其结果由投标人自行承担。

*3.3投标人须通过中石油统一组织的公开招标资格评审，通过结果在中国石油工程建设管理平台承包商资源库查询，通过的资质类别和等级与本项目资质要求一致，状态正常（投标人因换领证书发生等级变更的，应及时维护承包商资源库等级状态，若换领后证书等级高于承包商资源库显示等级的，以承包商资源库显示的为准）。

*3.4本项目不接受联合体投标，不允许分包。

*3.5业绩要求：投标人2022年1月至今（投标截止之日）已完成1个单项施工合同金额400万元（含）以上建筑幕墙工程施工业绩，业绩证明文件提供合同及竣工验收证明。

注：（1）已完成项目业绩证明材料需同时提供有效合同，有效业绩认定以合同签订为准，有效业绩金额认定以合同签订金额为准

投标人提供的证明材料无法反映关键评审要素的，可提供经业主盖公章确认的其他证明材料。

*3.6投标人财务要求：投标人需提供会计师事务所对投标人出具的2023年度审计报告扫描件，若投标人为资不抵债的，投标将被否决。若为事业单位投标，提供相关财务证明资料，若投标人为资不抵债的，投标将被否决。

*3.7投标人需承诺：2022年1月至今，无以下不良记录：

（1）因违法涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪等违法违规情形；

（2）在中国石油川庆钻探工程公司组织的招标活动中近6个月内无效异议、投诉或提供虚假资料等不诚信累计超过两次；

（3）在中国石油集团和川庆公司质量抽检不合格、年度考评结果不合格或使用过程中因质量问题受到通报、处罚的。

投标人须提供承诺书。

*3.8信誉要求

*3.8.1 投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态；

*3.8.2 投标人2022年1月投标文件递交截止之日无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；

*3.8.3 投标人在开标当日不得存在以下情形：

注册后查看*3.8.4 投标人没有法律、行政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于 2025年4月至 2025年4月23:59:59（北京，下同）……下载电子招标文件。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn