西北水利水电工程有限责任公司已中标 国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程 项目，项目建设单位为新疆丝路国元新能源有限公司，资金来源已落实，已具备采购条件，西北水利水电工程有限责任公司作为采购人，现对该项目国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程项目风机及箱变基础工程一标段专业分包进行公开竞争性谈判采购, 凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

新疆维吾尔自治区哈密市十三间房地区

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：国家电投哈密十三间房100 万千瓦风光储一体化（风电部分）项目位于新疆维吾尔自治区哈密市十三间房地区，风电场场址距离哈密市168km左右，地理位置坐标介于东经91°27.9"～91°42.87"，北纬42°58.48"～43°06.11"之间（见图1.1），风电场场址海拔在473.5m～696.7m之间。场址区地貌属吐鲁番-哈密盆地山前洪积倾斜戈壁平原及低山丘陵，场址区地势开阔，地形起伏。场址区内南北向冲沟发育，无滑坡、泥石流等不良物理地质现象，适宜修建风电工程。场址区北部有312国道、G30高速公路和兰新铁路，南侧约30km有S238道与S328公路相通，对外道路交通较便利。

本项目设计安装82台SI214-11MW-p18m机型风电机组，轮毂高度118m，总装机容量900MW。本项目风电机组通过箱式变电站升压至35kV后，通过集电线路汇集至本项目新建220kV汇集站。配套建设80MW/320MWh储能项目。

标段概况：本标段为国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程项目风机及箱变基础工程一标段专业分包

2.3 工期要求

本分包工程计划开工日期：计划于2025年4月2开工，2025年7月2施工完成，具体以发包人或监理人下发的开工令为准。

节点工期：实际工期以甲方及业主具体要求为准。无条件满足建设单位对节点工期的要求；若因承包人原因不能按期完成建设单位节点工期要求，延误节点超过一周后每延迟一天考核扣款2万，若前期进度滞后，后续仍按期完成则免除前面节点进度考核；进度节点考核，最高不超过合同额的10%。

合同工期总日历天数为：实际工期以甲方及业主具体要求为准。

若进度滞后承包人应采用增加资源配置等相关措施，确保全容量并网节点目标实现，相关费用已包含在合同总价中。

2.4 质量要求

国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程项目风机及箱变基础工程一标段专业分包质量要求：

本合同工程的建设按照《国家电力投资集团公司新能源项目工程竣工验收管理办法》、《国家电力投资集团公司新能源项目工程达标投产考核管理办法》、GB50796-2012《风电发电工程验收规范》、最新国家及行业标准执行，实现高标准达标投产，创国家优质工程。

（1）建筑工程

单位工程优良率100％；

分部工程合格率100％；

分项工程合格率100％。

（2）安装工程

单位工程合格率100％；

分部工程合格率100％；

分项工程合格率100％。

1）不发生一般及以上质量事故，工程质量为优良等级并符合达标投产要求；

2）有效控制建设工程质量通病，观感质量及施工工艺达到国内先进水平；

3）工程建设质量达到新疆丝路国元新能源有限公司标准化验收标准及合同约定的质量标准，工程项目的分项工程质量检验合格率为100%，建筑工程优良品率为100%，设备安装工程优良品率为100%；

2.5 采购范围

本次采购工程为国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程项目风机及箱变基础工程一标段专业分包

本标承包范围包括（但不限于）：国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程项目风机及箱变基础工程一标段，主要包括并不限于以下：

1.建筑工程：负责本标段内所有建筑施工，包含但不限于：23基风机及箱变土石方开挖及回填、钢筋制作与安装、支模、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等；钢筋、电缆终端、锚栓和锚板到场后的卸车、保管、二次倒运及安装定位、外侧与土壤接触表面环氧沥青涂层(涂层厚度以施工图纸为准)、预埋件、接地施工、箱变围栏、鹅卵石铺设、沉降观测、施工期和质保期间的锚栓张拉、土建及电气等满足工程正常投入使用的全部试验项目。

2.其他建筑工程：负责国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程全部的供水工程（施工用水和生活用水）、环境保护工程（生产、生活污水及垃圾收集处理；临时环保设施搭建；施工场区洒水降尘；环保专项验收手续办理、过程资料编制、整理，组织并通过验收）、水土保持工程（方案编制、施工、监测、通过验收）、劳动安全与工业卫生工程（安全三同时和职业健康三同时资料编制、施工、监测、通过验收）、档案验收工程（方案、过程资料、验收资料、档案整理及移交，文件质量满足建设项目各项工作以及竣工后生产运行、设备维护、改扩建的需要）

3.安全文明施工：安全文明施工满足安全文明施工标准化管理的要求。

4.项目自临建施工至全部风机安装完成；需全过程配合建设单位通过高水平达标投产验收，达到规定的性能保证指标、且质保期满止等建设风电场所需要的全部工作。临建、临电、临水由投标人自行解决；投标人负责甲供材料牵引、接货、卸货、保管及二次倒运等。

5.承包人搜集、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。

具体内容详见工程量清单及图纸。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有建筑工程施工总承包二级或电力工程施工总承包二级或地基与基础专业承包二级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：近3年财务会计报表（2021-2023年）。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：二级建造师执业资格或中级及以上专业技术职称及企业安全管理人员B证；

（2）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有类似施工业绩1项及以上；

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；

（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（6）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体投标。

3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。

4.竞争性谈判文件的获取

凡符合上述资质条件要求的，请于2025 年 3 月 28 日至 2025年 4 月 1 日，每日8:30时至17:00时（北京，不含法定公休日），……获取。

（1）单位营业执照原件副本；

（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 升  会员升级
• 款  付款指导
• 咨询   刘欣: 135 2255 3206

微信扫码

实时联系