一、项目概况

山东黄金集团蓬莱矿业有限公司地质探矿坑内钻工程，位于蓬莱矿业齐家沟矿区井下，主要施工内容为：在蓬莱矿业所辖矿区井下中段施工坑内钻，钻孔直径75mm，方位角度及深度按具体设计要求施工。具体钻探工程量及工期按照发包人下达的月度计划、探矿设计及日常工作安排为主。工程施工过程中，发包人有权根据实际生产和工程的需要对工程内容、施工地点和工程量进行调整。

二、项目基本情况

1、项目名称：山东黄金集团 蓬莱矿业有限公司地质探矿坑内钻工程

2、项目类别：工程类

3、采购方式：公开招标

4、采购内容：山东黄金集团蓬莱矿业有限公司地质探矿坑内钻工程，位于蓬莱矿业齐家沟矿区井下，主要施工内容为：在蓬莱矿业所辖矿区井下中段施工坑内钻，钻孔直径75mm，方位角度及深度按具体设计要求施工。具体钻探工程量及工期按照发包人下达的月度计划、探矿设计及日常工作安排为主。工程施工过程中，发包人有权根据实际生产和工程的需要对工程内容、施工地点和工程量进行调整。

5、预算金额：258.68万元

三、供应商资格条件

3.1在中国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，具有合法有效的营业执照或事业单位法人证书；     3.2投标人必须具有应急主管部门颁发的有效期内的许可范围为地质勘探（钻探）相关方向的《安全生产许可证》；      3.3业绩要求：投标人近五年（2020年1月至今，以合同签订为准）须具有金属矿山坑内钻施工业绩；     3.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关联关系的不同单位，不得同时参与该项目投标；投标人需提供单位股权关系证明（可登录“企查查”、“天眼查”等网站选取相应内容截图证明，方式不限）；     3.5投标人近三年（2022年1月以来）无不良行为记录，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；     投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列为失信被执行人；     投标人在“信用中国”网站中未被列为重大税收违法失信主体（登录“信用中国”网站，选择“信用服务”，在“重点领域严重失信主体名单查询”中选择查询）；     投标人自递交响应文件截止前三年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录（行贿犯罪记录认定以“中国裁判文书网”查询结果为准）。     3.6本项目不接受联合体投标。

四、采购文件领取

1、采购文件领取方式：注册后查看

2、采购文件领取截止：2025-01-22 17:00:00

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 升  会员升级
• 款  付款指导
• 咨询   刘欣: 135 2255 3206

微信扫码

实时联系