1. 招标条件

大朗中路（跨线桥）根据《广州市白云区发展和改革局关于大朗中路（跨线桥）可行性研究报告的复函》（穗白发改投批〔2024〕22号）批准同意立项，项目业主为白云区住房建设交通局。根据《大朗中路（跨线桥）工程出资建设协议》（白云站出资〔2024〕01号），本项目委托中国铁路广州局集团有限公司建设，中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部作为中国铁路广州局集团有限公司派出项目管理机构，负责本项目代建管理。根据《广州市白云区住房建设和交通局关于大朗中路（跨线桥）招标投标监督事宜的函》，

建设资金来源为财政资金。资金已落实。招标人为中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：广东省广州市。

2.2 建设规模：

大朗中路（跨线桥）项目，路线呈东西走向，西起规划横路，东至铁路东路，路线全长0.56Km，涉铁段桥梁标准宽为26.7m，东侧引桥标准宽为24.7m，其中2×69.5m跨T构桥转体跨越铁路营业线施工。双向4车道，设计速度40km/h，城市次干路。

本项目大朗中路ZK0+346.75～ZK0+650.45段为涉铁部分，ZK0+650.45-ZK0+910主线段为非涉铁部分，均为本次代建内容。

2.3技术标准：

（1）道路等级：城市次干路；

（2）设计时速：40km/h；

（3）抗震设防烈度：抗震设防烈度Ⅶ度，地震动峰值加速度 0.1g；

（4）设计使用年限：100 年;

（5）环境类别：II 类；

（6）红线宽度：24.7m~26.7m。

2.4计划工期：

建设总工期约24个月，含勘察设计60天。具体开工日期以通知为准。

2.5 招标范围：大朗中路（跨线桥）代建范围内的全部内容（包含勘察、初步设计、施工图设计及施工图范围内的全部施工内容）。

2.6 标段划分、主要工作内容：本次拟划分为1个标段，标段编号：BYSTSG-4标段，标段内主要工作内容如下：

大朗中路（跨线桥）工程总承包，包括但不限于以下内容：

（1）详勘部分

负责本项目红线范围内，及经招标人审批同意用于辅助项目建设所需的红线范围外的详勘工作，包括但不限于以下内容：岩土工程勘察、工程测量等工作。

（2）设计部分

设计范围及内容（包括但不限于）：初步设计、施工图设计、编制预算、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的优化设计及设计变更、编制交工图等。

设计其他服务：

①全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻现场）；

②负责根据建设要求组织各项专家评审,并承担相应的专家评审费用；

③协助业主和建设管理单位办理规划报建、各专业报建及深化施工图设计审查等报批报建工作。

设计成果文件要求：按发包人要求。

（3）施工部分

内容包括：施工至工程交工验收、工程结算、工程保修以及项目移交等；完成并配合办理报建、报批、相关部门结（决）算审计等工作。

负责结算的编制工作，配合发包人对结算的审核及审计工作。

对需要专业分包的专项设计和工程，承包人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作。同时承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，负责项目勘察、设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作。

负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续,包括但不限于办理施工许可证(或临时施工许可)、报建手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、环保验收及分项分部工程验收和各专业验收,并承担办理上述手续施工方的费用；

协助做好迎检、开工仪式等筹备工作；

组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作；

负责既有铁路设施设备的监测工作。

（4）成果文件要求：按合同约定条款要求。

（5）其它工作：交工备案及合同约定的其它工作。（5）其它工作：交工备案及合同约定的其它工作。

2.7 营业线施工及重难点工程内容

（1）营业线施工内容

根据《国家铁路局关于印发〈铁路营业线施工安全管理办法〉的通知》（国铁运输监〔2021〕31号）、《国铁集团铁路营业线施工管理办法》（铁调〔2021〕160号）、《中国铁路广州局集团有限公司关于发布〈广州局集团公司铁路营业线施工管理细则〉的通知》（广铁施工发〔2021〕100号）有关规定，营业线和邻近营业线施工内容为：30m跨预制小箱梁+2×69.5m跨转体T构桥跨越京广、广湛高铁联络线、广清城际、京广下行线、改京广上行线。综上，本项目为Ⅱ级营业线施工。    

（2）重难点工程内容

本项目的控制工程及重难点工程为：2×69.5m跨T构桥转体施工。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、企业资质和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。资格要求如下：

（1）投标人需同时满足勘察、设计、施工资质：

①勘察资质：具有工程勘察综合资质（甲级）或同时具有工程勘察岩土工程专业甲级资质和工程勘察工程测量专业乙级及以上资质。

②设计资质：设计须具有工程设计综合资质（甲级）或铁道行业甲（I）级资质或铁道行业桥梁工程专业甲级资质。

③施工资质：满足以下条件之一：

A.具有铁路工程施工总承包特级资质。

B.具有市政公用工程施工总承包一级资质或桥梁专业承包二级资质，并同时具有铁路工程施工总承包一级资质。具有同专业更高级别资质视为满足要求。

3.2业绩要求：投标人近5年内具有以下业绩：

（1）投标人联合体中设计单位须完成过市政公用工程或铁路工程的设计项目业绩至少1项，并同时完成过铁路营业线设计业绩至少1项。

（2）投标人联合体中施工单位近5年须完成过市政公用工程或铁路工程施工总价承包业绩至少1项，并同时具有铁路营业线施工业绩或其他可以确保营业线施工安全的条件。 、

3.3项目经理、设计负责人及施工负责人要求：

（1）项目经理：

①联合体牵头方具备工程设计资质单位时，项目经理应满足以下要求：

取得相应工程建设类注册执业资格，包括注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师或者注册监理工程师等；或取得高级（或以上）专业技术职称（可兼任设计负责人，但应满足设计负责人的资格要求）；担任过工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师；近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录；未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好的职业道德。

②联合体牵头方为施工资质单位时，项目经理应满足以下要求：

具有市政公用工程或铁路工程专业一级建造师注册证书，高级工程师及以上职称，10年及以上市政公用工程或铁路工程等类似项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可），具有有效的安全生产考核合格证书，具有3年及以上铁路营业线施工管理经验，主管项目技术工作8年以上，担任过工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师；近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好的职业道德。

设计负责人：具有高级工程师或以上职称，从事铁路工程或市政公用工程或类似项目设计管理工作至少10年，主管项目设计工作10年以上，近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，具有良好的职业道德。

施工负责人：具有市政公用工程或铁路工程专业一级建造师注册证书，具有高级工程师或以上职称，8年及以上铁路工程或市政公用工程等类似项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可），具有有效的安全生产考核合格证书，具有3年及以上铁路营业线施工管理经验，主管项目技术工作5年以上，近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好的职业道德。

3.4本次招标接受联合体投标，其中联合体牵头人应由具备设计资质或施工资质的单位担当，联合体

各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

3.5 其他要求：投标人未在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单，未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单，未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”，投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理、设计负责人、施工负责人在近3年不曾有行贿犯罪记录。

其他信誉要求：未被取消或暂停投标资格，投标人（承担施工任务的承包方）不存在国铁集团“施工企业信用评价为C级且在整改期内”的情形，投标人（承担设计任务的承包方）不存在最近一期国铁集团施工图评价为C级且在整改期内的情形。

4. 招标文件的获取

·  4.1 投标人于2012月9 时至2012月13日16时(北京，下同)……获取招标文件

4.2 招标文件每套售价件500元，采用银行汇款，售后不退。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn