1.1项目概况：就20广西北海合浦县教育城域网接入服务项目核心网络及平台设备单项工程IDC机房气体灭火系统建设项目所需的服务进行采购。

1.2采购内容及标包划分情况：本工程为20广西北海合浦县教育城域网接入服务项目核心网络及平台设备单项工程IDC机房气体灭火系统建设，设置二层IDC机房一个预制气体灭火防护区，总面积71.34㎡，总体积367.40m³。为满足消防需求设计柜式七氟丙烷气体灭火系统、火灾自动报警及联动控制系统、消防应急照明和疏散指示系统、灾后机械通风系统及灭火器进行保护，现对设计与施工服务进行采购，详见询比文件。本项目不划分标包。

1.3项目预算：159830.87元（不含税总价），其中设计部分为11071.44元（不含税总价），施工部分为148759.43元（不含税总价）。

1.4工期：单项工程自派单之日起深化设计工期为5个日历日内完成和通过施工图纸审核，施工工期为自施工图纸审核通过后10个日历日内竣工。

1.5工程质保期：自验收合格之日起12个月。

1.6工程质量要求：符合国家及行业相关标准的合格工程，并获得消防技术服务机构检测出具的检测合格报告。

1.7承包方式：固定综合单价承包（包工包料）。

1.8项目实施地点：广西北海市（采购人指定地点）。

1.9成交人数量：1人。

1.10本项目涉及的主要评估产品品类：CP01718 设计、CP01717 工程施工。

……

1.11本项目设置最高响应限价，施工部分最高响应限价为148759.43元（不含税总价），设计部分最高响应限价为11071.44元（不含税总价），供应商响应报价高于最高响应限价的，其响应将被否决。

2.供应商资格要求

2.1供应商基本资格要求：

（1）供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构，具备合格有效的营业执照或注册登记文件。（说明：法人下属不具备法人资格的分支机构参与响应的，应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。）

（2）响应供应商应同时具备以下资质：①国家建设行政主管部门颁发的有效的消防设施工程设计专项乙级(含)以上资质或工程设计建筑工程专业乙级(含)以上资质或建筑行业工程设计乙级(含)以上资质或工程设计综合资质甲级（许可范围包括消防设施）；②国家建设行政主管部门颁发的有效的消防设施工程专业承包二级(含)以上资质。（以上资质除提供资质证书扫描件外，还须提供体现供应商单位名称相应资质名称及有效期的《全国建筑市场监管公共服务平台》（网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）中“数据服务”的“企业数据”查询结果截图）。（注:根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市(2020)94号）的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定）。

（3）供应商应具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，需提供证书扫描件。

（4）企业主要负责人:1人，须具备住房和城乡建设部或其下属行政机构颁发的有效的安全生产考核合格证书（A类)，需提供人员与供应商签订的有效的劳动合同或供应商为其购买的201月至今连续3个月缴纳社保证明或营业执照上体现其为法定代表人（负责人）、有效身份证正反面扫描件，证书扫描件，及提供证书在《全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户 https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html》查询结果截图。

（5）项目经理：1人，企业主要负责人、项目经理、专职安全员不可复用，并具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书以及住房和城乡建设部或其下属行政机构颁发的有效的安全生产考核合格证书（B类），需提供人员与供应商签订的有效的劳动合同或供应商为其购买的201月至今连续3个月缴纳社保证明、有效身份证正反面扫描件，证书扫描件，及提供证书在《全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户 https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html》查询结果截图。

（6）专职安全员：1人，企业主要负责人、项目经理、专职安全员不可复用，且具备住房和城乡建设部或其下属行政机构颁发的有效的安全生产考核合格证书（C类），需提供人员与供应商签订的有效的劳动合同或供应商为其购买的201月至今连续3个月缴纳社保证明、身份证扫描件，有效身份证正反面扫描件，及提供证书在《全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户 https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html》查询结果截图。

（7）业绩：供应商须提供2021年1月至响应截止国内同类气体消防工程施工项目合同业绩一份，按询比文件要求提供相应证明材料。

（8）联合体：本项目接受联合体响应。若为联合体响应的，须提供联合体协议书，并应满足以下要求：①联合体可由1家设计单位和1家施工单位组成，联合体成员总数不超过2家，联合牵头人应为施工单位；②联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在响应、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任；③组成联合体进行响应的设计或施工单位不得再以自己的名义单独在同一项目响应，也不得组成新的联合体在同一项目响应；④联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力；⑤合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。

2.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标/响应资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在近两年[响应截止前24个月]在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的;

（6）在最近三年内[响应截止前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（7）在最近五年内[响应截止前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）在最近五年内[响应截止前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（9）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（10）为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（11）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（12）为本询比项目的代建人；

（13）为本询比项目的采购代理机构；

（14）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（15）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（16）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（17）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（18）法律法规、询比文件限定的其他情形。

2.3法律法规规定的其他要求。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。

4.询比文件的获取

4.1询比文件获取：2011月13日8时30分至2011月117时30分（北京）。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 升  会员升级
• 款  付款指导
• 咨询   刘欣: 135 2255 3206

微信扫码

实时联系