1.1项目概况：本项目为台州2024-202消防零星工程施工集中采购项目，采购内容主要包括投资类、成本类消防零星项目的扩建、更新改造、维修等施工，具体工作内容由采购人安排。

……

1.2实施区域：台州电信本地网。

1.3★工期：按照具体订单要求执行。

1.4工程质量要求：工程施工质量要求一次性验收合格。

1.5技术标准要求：符合国家或行业相关验收标准。

1.6★保修期：自终验证书签发之日起至少2年。

1.7承包方式：包工包料。

1.8项目拟签订框架协议，框架金额上限为290万元（含税）。框架协议有效期为：框架协议签订之日起至20212月3，若框架协议有效期满，但采购金额未达到本次项目框架金额，经采购人与供应商双方协商延长本框架协议有效期（最长6个月）。若框架协议有效期内，实际执行订单合计金额达到框架上限合同规模金额，则框架协议自动结束。

1.9标包划分情况：本项目不划分标包，成交人数量为1个，成交份额100%。

1.10本项目拟签订框架协议，本项目与成交人的签约总金额为【预算金额×成交份额】。

1.11★本项目【设置最高响应限价（折扣系数）】，依据浙江省建设工程计价（2018版）编制预算造价的基础上报折扣系数，最高响应限价（折扣系数）为【95%】,供应商响应报价高于最高响应限价的，其响应将被否决。

2.供应商资格要求

2.1供应商基本资格要求：

2.1.1供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。

2.1.2供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标包询比或者未划分标包的同一项目询比。

2.1.3供应商须具备以下资质证书：

（1）须具备有效期内的住建行政管理部门核发的消防设施工程专业承包二级及以上资质，须提供有效的证明材料。

（2）须具备有效期内的住建行政管理部门核发的安全生产许可证。

2.1.4供应商须具备以下人员资质：

（1）企业主要负责人具备《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（A类）不少于1人；

（2）项目经理具备《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B类）不少于1人；

（3）专职安全生产管理人员具备《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（C类）不少于1人；

（4）拟派项目经理具有注册在对应单位的机电工程专业二级及以上注册建造师资格；

注1：如提供的一级注册建造师证书为电子注册证书，则应在电子证书个人签名处手写本人签名，手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。电子证书有效期只有180天,超出使用时限的电子证书无效。

注2：须提供相关人员的身份证、证书证明材料、本项目响应截止前5个月内任意3个月的社保证明。

2.1.5供应商自【2022年1月】起至招标公告发布之日止在中华人民共和国境内具有的【消防工程施工】业绩累计执行含税金额不少于30万元（含）人民币。须提供业绩证明材料，具体要求见第三章评审办法。

2.1.6本次询比【不接受】联合体响应。

2.1.7供应商【应承诺】成交后向采购人开具符合采购人要求的增值税专用发票。

2.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标/响应资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（响应截止前36个月）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（响应截止前60个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（响应截止前60个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本询比项目的代建人；

（12）为本询比项目的采购代理机构；

（13）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（15）与本询比项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（16）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（17）近两年（自投标截止前24个月起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；

（18）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（19）法律法规、询比文件限定的其他情形。

2.3其他重要条款：

★工期：按照具体订单要求执行。

★付款条件：【具体工程项目按单项订单付款。

（1）安全生产费：【发包人在单项工程开工前，根据下达的订单支付全额安全生产费至承包人银行账号,安全生产费按建筑安装工程费的2%计取】。

（2）开工款：【具体项目开工后日内，发包人向承包人支付订单合同签约价（不含安全生产费）的％至承包人农民工工资专用账号】。

（3）具体单项工程验收合格，发包人的审计机构或其委托的审计单位审定或审核确认具体单项工程结算金额，发包人向承包人一次性支付至审定金额的98.5%（以具体单项工程的审定金额为准，扣除该订单安全生产费后支付），余款1.5%作为质量保证金，保修期满后一次性付清】。

★保修期：自终验证书签发之日起至少2年。

2.4法律法规规定的其他要求。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。

4.询比文件的获取

4.1询比文件获取：2011月13日8时00分至2011月123时59分（北京，下同） 。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 升  会员升级
• 款  付款指导
• 咨询   刘欣: 135 2255 3206

微信扫码

实时联系