1．采购条件
本采购项目伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程，项目业主为 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司工程管理所，建设资金已落实，采购人为中铁电气化局集团有限公司西安电气化工程分公司伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程S2标段项目经理部，本项目接触线、承力索由于工期紧张，经上级主管部门批准，现采取竞争性谈判方式采购。

22．采购范围及相关要求
2.1项目概况：
1、伊宁客整所位于精霍线伊宁站的接入站，客整所现有11条股道（客1-客11）及一条牵出线。伊宁客整所既有客1线、客2线入库径路由客4线改建至牵3线，同步延长既有牵3线87.49m，对因牵出线延长影响的道路进行拆除还建。新建伊宁客整所至机务折返车间连接线，同步改建既有出入段线。改造既有伊宁开闭所，新增一回馈线为伊宁客整所供电。对客整所出入线、临修线（客1、客2）、整备线（客3、客6）、车底停留线（客10、客11）、牵出线及机务折返车间双出入段线改造并挂网。 扩建综合动态检测棚及辅助房屋满足动态检测设备升级改造需求。改造客3、客6线整备库门洞及大门。

2、工期
计划工期：13历天。计划开工：2024 年 5 月 1，计划竣工：2024 年 9月 3。

3、合同额或中标金额情况
项目中标额为3645.9118万元。

2.2采购范围：
具体要求及物资名称、规格型号、数量、包件划分、专项资质资格条件等情况详见报价邀请书附件《伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程采购包件一览表》。

33．供应商资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备的资格条件详见附件1

44．诚信要求
本次谈判不接受具有以下情形的潜在供应商参加谈判：
4.1属于中国国家铁路集团有限公司、中国中铁股份有限公司和中铁电气化局集团有限公司限制交易范围内的。4.2属于“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业的。

4.3属于“信用中国”网站公示的失信被执行人的。

4.4供应商及其法定代表人自递交报价文件之日起前三年内有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录的。

5．采购文件的获取

发售谈判文件：2024 年10月30 日至 2024 年 11月 02 日，每日 10：00 时至 18：00 时（节假日不休，北京，下同）。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn