1.1项目概况:本项目拟采购20中国电信铜仁分公司德江分公司853局等房维修服务采购,本次采用单项合同形式采购,276208.32元人民币(含税),其中包1预估金额为78955.58元(含税);包2预估金额为72000.00元(含税);包3预估金额为64927.75元(含税);包4预估金额为60324.99元(含税)。
1.2采购内容及分包(标包)划分情况:
1.2.1采购内容:采购德江分公司853局、石阡分公司办公大楼附楼房、万山分公司办公大楼、印江分公司电信大楼机房房屋维修,具体详见《比选文件》第五章技术规范书。
1.2.2分包(标包)划分情况:
本项目划分4个标包。划分标包详情如下: |
||
标包 |
含税预估金额(元) |
服务区域 |
包1 |
78955.58 |
德江分公司853局办公房屋维修服务 |
包2 |
72000.00 |
石阡分公司办公大楼附楼房屋维修服务 |
包3 |
64927.75 |
万山分公司办公大楼房屋维修服务 |
包4 |
60324.99 |
印江分公司电信大楼机房楼顶渗水维修整治服务 |
1.2.3工期:合同签订之日起21个日历天。
1.2.4合同有效期:合同签订之日起12个月。……
1.3 ★本项目各标包设置最高参选限价,各标包最高参选限价详见下表,各标包参选人参选报价高于最高参选限价的,其参选将被否决。
序号 |
标包 |
服务区域 |
工期 |
★总价最高限价(含税,元)★ |
1 |
包1 |
德江分公司853局办公房屋维修服务 |
21个日历天 |
78955.58 |
2 |
包2 |
石阡分公司办公大楼附楼房屋维修服务 |
72000.00 |
|
3 |
包3 |
万山分公司办公大楼房屋维修服务 |
64927.75 |
|
4 |
包4 |
印江分公司电信大楼机房楼顶渗水维修整治服务 |
60324.99 |
注:本项目参选人可同时投多个标包,同一参选人最多中选1个标包,按照包1—包4顺序进行评审,如同一参选人同时中选多个标包,则按标包评审顺序取第一个中选标包中选。
2.1★参选人资格要求
(1)参选人应为中华人民共和国境内(不含香港、澳门、台湾地区)法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构。参选人应具有良好的银行资信和商业信誉。
(2)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包参选或者未划分标包的同一比选项目参选。
(3)参选人应具备建设主管部门颁发的《建筑装修装饰工程专业承包》二级及以上资质或《建筑工程施工总承包》三级及以上资质(或依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》(建市〔2020〕94号)建设行政主管部门核发的有效的同专业、同等级及以上资质。),并须具备国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证,提供有效期内的相关证书扫描件。
(4)本项目不接受联合体参选。
(5)参选人须为增值税一般纳税人或其他纳税人,一般纳税人须提供税务机关认定的证明材料,其它纳税人须承诺中选后提供由税务机关代为开具的增值税专用发票。
2.2★参选人不得存在下列情形之一:
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消参选/参选资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内[参选截止前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内[参选截止前60个月]被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内[参选截止前60个月]被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准),已执行完毕或不再执行的除外;
(9)为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11)为本比选项目的代建人;
(12)为本比选项目的比选代理机构;
(13)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;
(14)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(15)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16)【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施;】
(17)法律法规、比选文件限定的其他情形。
参选人是代理商的,本条所指的参选人也包括其所代理的制造商;联合体参选的,联合体成员均不得存在上述任一情形。
2.3参选产品资格要求:无
2.4.参选产品制造商(集成商、软件开发商等)资格要求:无
2.5【评价检测】:无
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4.比选文件的获取
4.1比选文件获取: 20
10月1
9:00至 20
10月1
17:00(北京
,下同) 。
4.2比选文件获取方式:注册后查看
5.参选文件的递交
5.1参选文件递交截止(即参选截止
): 20
10月2
14时00分(北京
)。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
- 中国电信扬州分公司某指挥中心和车管所业务技术用房信息化建设项目.招标公告 2025-05-28
- 中南大学拔尖创新土木工程学院力学智能移动创新教育系统采购项目招标公告 2025-05-28
- 宣城中心血站管理信息系统SHINOW9.0年度服务维护及云灾备项目二次询价公告 2025-05-28
- 中节能(合肥)可再生能源有限公司合肥市生活垃圾焚烧发电项目#1-#4炉液压系统维保服务采购公告 2025-05-28
- 云南电信公众信息产业有限公司2025-2026年某呼叫中心服务外包项目招标公告 2025-05-28
- 广西银行学校安防中心建设及智能化电表采购安装项目竞争性磋商公告 2025-05-28
- 湖南省电信实业集团有限公司星沙智慧物流园3、4号仓库房屋结构安全性鉴定项目比选公告 2025-05-28
- 中国电信巴州分公司2025-2026年油田井队信息化服务采购项目招标公告 2025-05-28
- 中国电信永州分公司2025年政企业务安装服务项目招标公告 2025-05-28
- 中电信翼康2025年传染病监测预警生态能力采购项目招标公告 2025-05-28
- 客服电话:010-6880 9590
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询刘欣
-
- 福州大学磷矿及其共伴生资源绿色高效开发利用全国重点实验室布展服务采购项目招标公告
- 广东省妇幼保健院采购胚胎移植管项目三次招标公告
- 多通道平面微电极阵列记录系统(二次)招标公告
- 广东省工伤康复中心中药饮片供应及代煎服务项目招标公告
- 丹阳中鑫华海清洁能源有限公司空压机及干燥机大修招标公告
- 广东省南丰强制隔离戒毒所戒毒医院综合楼修缮工程竞争性磋商公告
- 顺德检测院2025年度辅助检验服务采购(新疆地区)招标公告
- 佛山市顺德区人民法院2025年度和解中心调解工作服务招标公告
- 省监狱局未成年犯管教所(白云监狱)政务信息化基础设施运维暨办公自动化设备运维(2025年)项目(二次)招标公告
- 广东象头山国家级自然保护区森林防火基础设施建设招标公告