1.1采购项目名称及项目编号：中国铁塔晋中市分公司20平遥古城微站光缆维修采购项目，CICDI-SXTT-2024-1413

    1.2采购人：中国铁塔股份有限公司晋中市分公司

    1.3采购代理机构：注册后查看

    1.4采购项目资金落实情况：项目资金已落实，具备比选条件。

    1.5采购项目概况：平遥古城14个微站光缆重新布放及熔接，布放距离9公里，熔接芯数456芯，包含光缆、接头盒等施工需要材料，施工单位负责施工期间与景区、市政等相关单位的协调工作。

    1.6标段划分：本项目不划分标段。

    1.7中选单位数量及中选份额：中选人数量为1个，中选份额为100%。

    1.8本项目设置最高应答限价：最高应答限价为不含税总价6.11万元。参选人应答报价高于最高应答限价的，其应答将被否决。

    1.9项目预算：不含税6.11万元，税率13%，含税6.9万元。

2.采购范围及相关要求

    2.1采购范围：平遥古城14个微站光缆重新布放及熔接，布放距离9公里，熔接芯数456芯，包含光缆、接头盒等施工需要材料，施工单位负责施工期间与景区、市政等相关单位的协调工作。

    2.2计划工期：满足比选文件的要求。

    2.3建设地点：平遥古城内。

    2.4质量要求：满足比选文件的要求。

    2.5安全目标：满足比选文件的要求。

3.参选人资格要求

3.1参选人基本资格要求：（1）参选人应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于采购人或采购代理机构；（2）参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一项目的应答；（3）参选人的股东为自然人，且完全一致的不同单位，不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一项目应答；（4）参选人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同单位不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一项目应答。

3.2资质要求：

参选人须具备有效的通信工程施工总承包三级及以上资质；

注：根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定。除提供资格证书原件扫描件外，还须提供相关证书网上查询地址及查询结果截图。

3.3参选人须具备有效的安全生产许可证（除提供资格证书原件扫描件外，还须提供相关证书网上查询地址及查询结果截图）。

3.4人员要求：

（1）企业主要负责1人：具有通信主管部门颁发的有效期内的安全生产考核合格证（A类）；

（2）项目负责人1人：具有通信主管部门颁发的有效期内的安全生产考核合格证（B类）；

（3）专职安全生产管理人员1人：具有通信主管部门颁发的有效期内的安全生产考核合格证（C类）；

注：提供上述人员有效身份证、安全生产考核合格证书（须体现在本单位注册信息）、本单位劳动合同或近6个月的本单位社保缴纳证明扫描件（近6个月社保缴纳证明指开标日前6个月中任意1个月），各类安全生产考核合格证书不得相互替代混用，涉及人员资格证书的还须提供相关证书网上查询地址及查询结果截图。

3.5参选人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标/比选资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（2021年10月0起）有骗取中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）的；

（6）在最近五年内（2019年10月0起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（2019年10月0起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准），已执行完毕或不再执行的除外；

（9）被中国铁塔山西省分公司及其各市分公司列为“禁止交易企业”的；

（10）被纳入中国铁塔及山西铁塔同类产品或服务黑名单的；

（11）与其他参选人的“文件制作机器码”或“文件创建标识码”一致的情形；

3.6其他要求：本项目要求参选人向采购人提供增值税专用发票，并出具能向采购人提供增值税专用发票的承诺函或证明文件。

3.7本项目不接受联合体应答。

3.8本项目不接受代理商应答。

3.9法律法规规定的其他必须符合的要求。

4.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的参选人，其应答文件将被否决。

5.比选文件的获取

5.1比选文件获取：2010月112时00分至2010月112时00分（北京，下同）。

5.2比选文件费用：每套售价【300】元人民币，售后不退。

6.应答文件的递交

6.1应答文件递交截止（即应答截止）为：2010月209时30分。……

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 升  会员升级
• 款  付款指导
• 咨询   刘欣: 135 2255 3206

微信扫码

实时联系