1．招标条件
本招标项目 西南油气田安岳第二净化厂及外输系统建设工程净化厂净化装置与辅助系统建构筑物施工 己由 西南油气田分公司以 西南司招审（2024）字第618号 批准建设，项目业主为 西南油气田分公司 ，建设资金来自 投资 ，项目出资比例为 100% ，招标人为 西南油气田分公司 。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1建设地点
四川省资阳市安岳县高升乡。
2.2建设规模及主要建设内容
四川盆地安岳气田高石梯区块灯二段、台内灯四段、栖霞组气藏开发产能建设项目（四川省-南区净化厂）位于四川省资阳市安岳县高升乡，本工程新建1200×104m3/d天然气净化厂1座，主要包括脱水装置、脱硫装置、硫黄回收装置、尾气处理装置、硫黄成型及装车以及相关辅助生产设施，厂外道路。
2.3计划工期
接甲方书面入场通知之日起算，工期365个日历日。
2.4标段划分及各标段具体内容
本次招标共1个标段，具体要求：  /  。
2.5招标范围
负责新建1200×104m3/d净化厂中的净化装置与辅助系统区域埋地工艺管道施工（含硫化氢介质的天然气、气田水等工艺管道）。
负责新建1200×104m3/d净化厂中的净化装置区域：内外输、脱硫脱水、硫黄回收、尾气处理等装置的地基处理、基础以及房屋主体工程施工等工作。
负责新建1200×104m3/d净化厂中的辅助系统区域：火炬及放空系统的地基处理、基础以及房屋主体工程施工等工作。
负责新建1200×104m3/d净化厂配套的三级消防站、厂外供水站以及厂外供水管线施工。
负责工程实施过程中县级以下协调工作，配合发包人进行县级及以上的地方关系协调，按发包人委托进行地方政府相关费用的代赔代付，并配合发包人进行县级及以上的各项施工许可办理。
配合开展数字化建设，负责本次招标工作量内的施工资料的数字化交付。
负责落实标段范围内所有工作的QHSE措施。
发包人委托的其它工作。
9）工作量详见设计文件。
2.6质量标准：合格。达到设计要求，符合国家和行业有关施工及验收规范，以及国家和行业有关管理规定进行施工和验收。
2.7 本项目最高投标限价： 3759.89万元 （þ不含税，税率暂定9%）。
2.8 中标候选人推荐：遵循综合得分最高的原则，评标委员会算出综合得分并按由高到低对投标人进行排名，依次推荐1-3名为中标候选人，并标明排序。
3．投标人资格要求
*1.投标人具有独立承担民事责任的能力【提供企业法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（已完成三证合一的提供统一社会信用代码的营业执照副本）】，若为事业单位投标，提供事业单位法人证书。
*2.本项目：
þ不接受联合体投标。
☑允许，允许分包内容及要求：仅允许钢结构以及房屋装饰装修、水电、暖通等非主体工程分包。
þ不允许代理商投标。
*3.资质要求：
☑有要求，资质要求：
(1)投标人具有石油化工总承包一级及以上；
(2)具有有效的安全生产许可证；
（3）投标人须通过中石油统一组织的公开招标资格评审，通过结果在中国石油工程建设管理平台承包商资源库查询，通过的资质类别和等级与本项目资质要求一致，状态正常；
注：提供证书资料的复印件。
*4人员资格和要求：
☑有人员要求，人员要求：
（1）投标人应设专职项目管理机构；
（2）项目负责人必须由投标单位分管生产经营活动或安全生产工作的领导人员担任，负责协调投标人项目部在其公司的资源调配（需提供其任职证明）；
（3）项目经理须持一级建造师（机电）证书和安全生产考核合格证书（B类）
（4）技术负责人须具有地面建设和油气储运专业或机电工程中级及以上职称；
（5）安全管理负责人须具注册安全工程师证书；
（6）需配备至少3名符合项目安全管理的专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员应具备安全生产考核合格证书（C类）。
注：提供证书、相关佐证资料的复印件，职业资格证书和安全生产考核合格证书需同时在国家相关查验平台进行查询，并将查询结果页面进行截图，载入投标文件中。
*5.机具设备要求：☑无要求。
*6.业绩要求:
☑近年（ 2019 年 1 月 1 日至投标截止）（☑已完成）不少于1个类似项目。
类似项目: 合同金额在3000万元及以上含硫天然气净化（处理）装置的新、改（扩）建施工项目业绩；
业绩证明材料：施工合同复印件、完工证书，证明文件中须体现工程名称、完工、工程规模等要素，若合同中无法体现上述信息，可提供技术文件等其它佐证材料。
*7.财务要求：
7.1þ要求，投标人为资不抵债的，投标将被否决。
þ需提供经审计的财务证明资料：投标人需提供投标截止之日前近两年（2022年，2023年）中任意一年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等组成审计报告的内容；若为事业单位投标，提供相关财务证明资料。
*8.信誉要求
*8.1 投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态；
*8.2 投标人2021年至投标文件递交截止之日无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；
不良记录包括但不限于以下情形：因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；
*8.3 投标人在开标当日不得存在以下情形：
（1）投标人被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。
（2）投标人、法定代表人或者负责人被人民法院在“信用中国”网站列入严重失信主体名单。
……
*8.4 投标人没有法律、行政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。
以上8.1-8.2条款投标人在投标文件中提供书面承诺，8.3-8.4条约定要求以开标当日在相应网站的查询结果为准。招标专业机构协助评标委员会将通过“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“全国建筑市场监管公共服务平台”和资质、资格强制要求的政府发证机关官方网站方式核查投标人信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性；核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违法违规记录等情形。
*9.其他要求：
本项目中标候选人公示的内容将包含单位资质证书、项目经理、技术负责人姓名等相关信息，以接受社会监督。若有造假，将直接取消中标资格，按照相关规定追责。请投标人认真核实投标资料，确保真实无误。
投标人须承诺投标文件中的项目管理组织机构人员配置将与合同签订时的人员配置一致,否则不签订合同。
投标人须承诺拟派项目经理未同时在其他在建工程项目中担任项目经理。
（4）投标人须承诺如分包商分包项目为中国石油天然气集团有限公司管理专业，则分包商须在中国石油工程建设管理平台承包商资源库内选择，通过的资质类别和等级与分包项目资质要求一致，状态正常。
以上“*”号条款，如不满足，其投标将被否决。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标的潜在投标人，请于 2009月1至 2009月23日23:59:59（北京，下同）内注册后查看下载电子招标文件。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn