四川成渝公司所属高速公路2024～2025年日常养护、养护工程施工（以下简称“本项目”）已由四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“成渝公司”）以川成渝司发〔2024〕319号批复，资金来源日常养护、养护工程为各营运高速公路通行费收入，按养护程序实施的改（扩）建工程、政企合作项目及还建工程（如有）根据项目具体情况确定。发包人为成渝公司所辖各运营高速公路管理公司。本项目已具备招标条件,受发包人委托，由四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司作为招标人（以下简称“招标人”），对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1工程概况

本次招标涵盖四川成渝高速公路股份有限公司所辖7 家运营管理公司所经营管理包括成渝高速、成雅高速、成仁高速、成乐高速、遂广遂西高速、成都二绕西段高速、天邛高速等共计7条高速公路,营运里程约882.56公里，各发包人经营管理路段情况见附件1。在20～2025年度期间，如遇成渝公司下属运营管理公司调整或营运管养公路里程数量增减，以实际里程情况为准。

2.2招标范围与标段划分及合同期限

2.2.1招标范围

本次招标范围为2024～2025年成渝公司所辖营运管理的已建成通车高速公路以及在此期间投入运营的新建成高速公路的日常养护、养护工程施工招标。本次招标包含的施工内容[参照《公路养护管理办法》（交公路发〔2018〕33号）、《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）的养护分类原则]如下：

（1）日常养护主要包括内容有：

路基、路面、桥梁涵洞、隧道、管理服务设施、交通安全设施、绿化及环境保护设施（含保洁，保洁范围的具体分界以各发包人的约定执行）、道路产权看护。

（2）养护工程（不含机电工程、加油站的土建和附属设施）包括专项养护、预防养护、修复养护、应急养护，主要包括内容有：

路基、路面、桥梁涵洞、隧道、管理服务设施、交通安全设施、绿化及环境保护设施。

（3）按养护程序实施的改（扩）建工程、政企合作项目及还建工程。如果发生此类工作内容，具体实施内容在发包人的任务通知单中约定。

2.2.2标段划分及合同工期

（1）本次招标共划分为 1个标段YHSG，合同总工期自签订合同之日起至2025年12月3止。具体标段划分、对应路段情况、发包人详见本公告附件1、附件2。

（2）中标后，中标人应与四川成渝高速公路股份有限公司所属各高速公路发包人分别签订合同，在合同总工期内以发包人下达的《养护维修施工任务通知单或函件》（以下简称“任务通知单”）确定具体的养护施工项目内容。

由于各路段上期养护合同届满或新建项目通车不同，因此承包人根据各路段实际合同起始陆续开始执行本合同。

在合同总工期内发包人将对承包人履约情况按年度进行考核（具体考核办法见发包人制定的管理办法，在中标人进场后提供），决定是否延续履行养护工作，对合同期内考核优秀的单位，发包人将承包合同最多延长12个月作为奖励。

（3）缺陷责任期：日常养护（不含保洁及新植绿化）为6个月；养护工程、新植绿化为12个月；桥梁伸缩缝为12个月。按养护程序实施的改（扩）建工程、政企合作项目及还建工程（如有）按照行业主管部门的新建项目要求执行；前述实施内容涉及房建工程的按照建筑行业规定执行。

（4）质量保修期：桥梁伸缩缝质量保修期60个月；按养护程序实施的改（扩）建工程、政企合作项目及还建工程（如有）按照行业主管部门的新建项目要求执行；前述实施内容涉及房屋建筑工程的按照建筑行业规定执行。

3.投标人资格要求

3.1投标人资格条件

3.1.1投标人应具有独立法人资格，持有有效的营业执照、安全生产许可证、开户许可证（基本账户或基本存款账户）或基本存款账户信息表； 

3.1.2投标人应同时具有下述资质：

（1）住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包一级及以上资质，且应进入交通运输部全国公路建设市场监督管理系统中的公路工程施工企业名录（建筑工程施工资质除外），且投标人名称和资质与该名录中相应企业名称和资质完全一致。

（2）省级及以上交通运输主管部门颁发的公路养护作业单位资质证书（须同时具备的资质类别及等级：路基路面养护甲级、桥梁养护甲级、隧道养护甲级、交通安全设施养护资质）；

（3）住房和城乡建设主管部门颁发的环保工程专业承包三级及以上；

（4）住房和城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上；

（5）住房和城乡建设主管部门颁发的钢结构工程专业承包三级及以上资质；

（6）投标人工地试验室的母体检测机构具有省级及以上交通运输部门颁发的公路工程试验检测综合乙级及以上资质等级证书（如投标人工地试验室的母体检测机构与投标人为母子关系或参股关系时应出具为母子关系或参股关系的证明材料；如投标人工地试验室的母体检测机构与投标人（仅限投标人工地试验室）为合作关系时应出具与试验检测单位的合作关系证明材料）。

3.1.3业绩要求：

（1）投标人近五年（自2019年7月起，以项目交工验收为准）应独立完成1个合同金额不低于人民币5000万元的高速公路养护工程施工；

（2）投标人近五年（自2019年7月起，以合同签订为准）应独立承担1个里程50公里及以上的高速公路日常养护；

（3）投标人近五年（自2019年7月起，以合同签订为准）应独立承担1个房建工程的新建或日常维修或养护施工。

注：①上述第（1）项业绩要求的高速公路养护工程可为高速公路的专项养护、修复养护、预防性养护、应急养护类项目的任意一类；

②上述第（2）项业绩要求的高速公路日常养护可为高速公路的日常养护、绿化、保洁等任意一类。

③上述业绩单个合同中包含多条高速公路的，其金额、里程可累加计算。单个合同同时包含上述类型业绩的，可分别予以认定。

④上述第（1）项业绩要求中证明材料以交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中的为准，该业绩指系统中“总包业绩”的“已建”业绩并提供网页截图，网页截图应反映项目交工验收、合同金额、里程、主要工程内容。

⑤上述第（2）项、第（3）项业绩应提供交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中网页截图或合同协议书影印件，如不能反映资格审查条件及详细评审打分要求的，还应提供业主出具的业绩证明。

3.1.4财务要求：2023年财务净资产收益率≥0。

3.1.5信誉要求

（1）投标人在四川省交通运输厅网站公布的四川省重点公路建设从业单位信用评价等级为C级及以上，且不得处于禁止投标行政处罚期内。

（2）在国家企业信用信息公示系统（https：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不得参加投标。

（3）对通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/） 查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”中列为失信被执行人的投标人，不得参加投标。

（4）在2021年 7 月 1 日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等），不得参加投标。

注：第（1）～（3）项以招标人在上述网站核查的投标截止投标人信息内容为准，第（4）项以投标人投标文件中提交的承诺函为准。

3.2 本招标项目 接受 联合体投标。联合体投标的须具有联合体协议书，联合体投标还应满足以下要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过4家，即为 1 个牵头人加1～3个成员方。联合体各方应该按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体牵头人和成员的分工、资质和业绩应符合如下表：

（2）联合体牵头人及成员方财务均应满足本公告第3.1.4项的财务要求；

（3）联合体牵头人及成员方的信誉均须符合本公告第3.1.5项要求；

（4）联合体各方不得再以自己的名义单独或者参加其他联合体在同一标段中投标，同时也不得再与其他单位组建新的联合体参加其他标段的投标，否则相关投标均无效。

3.3关联关系

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标。否则，相关投标均无效。

（2）投标人与本项目的设计单位、监理单位、前期咨询单位存在第3.3款（1）项规定的关系，将不能参与本项目的投标。若存在上述情况，评标时投标文件将按无效投标处理。

监理单位：四川公路工程咨询监理有限公司、四川省公路院工程监理有限公司

设计单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、四川省交通勘察设计研究院有限公司

咨询单位：四川交投设计咨询研究院有限责任公司

（3）投标人为本标段四川省公共资源交易平台的运营机构（国泰新点软件股份有限公司）或与该机构有控股或者管理关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于 20 9 月 7 日0:00 时～20 9 月 27 日0:00 获取招标文件……

本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜，成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人：孙阳
电话：010-56240287
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 款  付款指导
• 续  老会员下载续费申请表
• 新  新会员下载会员申请表

微信扫码

实时联系