本招标项目川港公司（遂宁分公司）20遂宁市安居区小杨家湾至安居配气站管道建设项目施工总承包己由西南油气田分公司批准建设，项目业主为四川川港燃气有限责任公司遂宁分公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为四川川港燃气有限责任公司遂宁分公司。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

1.项目背景概况

本招标项目线路管道起于输气处杨家湾输气站接管（已建），终点到达川港遂宁分公司安居配气站（过滤、计量、出站流量控制装置设置在杨家湾输气站，清管收发设置在川港小杨家湾配气站）。新建输气管道长5.23km，管道规格为D219.1×6mm。设计压力为6.3MPa，设计输量100×104 m³/d。本工程不涉及等级公路及铁路穿越，穿越乡村公路14次；穿越沟渠穿越2次，穿越地下天然气管道4次。涉及中型河流穿越1次，即琼江穿越。

本招标项目扩建站场3座，即输气处杨家湾输气站（设计输量1200×104 m³/d）、川港小杨家湾配气站和安居工业园配气站。各站扩建部分设计压力6.3MPa，设计输量100×104m3/d。杨家湾输气站：扩建过滤分离、正反输计量、流量调节等；川港小杨家湾配气站扩建清管收发装置，正输时清管发送，反输时则可接收清管装置；安居配气站扩建清管收发装置及过滤分离，正输时清管接收，反输时则可发送清管装置。

2.招标范围：

（1）土建工程：施工图范围内的总图、土石方、建构筑物等所有土建工程。

（2）安装工程：施工图范围内的管道安装、站场工艺安装、阴极保护、自控仪表及通信设备安装、系统调试组态和太阳能安装、供配电、管道穿越、氮气置换、连头、配套附属设施等施工。

（3）施工过程中QHSE管理措施。

（4）除附件《甲供材料》外，所有其余材料为乙供料。

3.标段（标包）划分：

本次招标共1个标段，具体要求：输气管线自安居镇输气处已建杨家湾站，整体自西向东敷设，途径安居镇宝台寺村，最终到达安居镇护村川港公司已建的川港公司安居工业园配气站；扩建输气处杨家湾输气站、川港小杨家湾配气站和安居工业园配气站。

4.工期（服务期或交货期）：总工期90天

5.施工地点（服务地点或交货地点）：四川省遂宁市安居区

6.质量标准：合格

7.本项目最高投标限价：5934976.84元，其中安全文明施工费136415.48元，规费274209.25元，专业工程暂估价425914.68元；（þ含税，税率暂定9%）

3．投标人资格要求

*1.投标人具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照。

*2.本项目：

R不接受联合体投标。

R允许分包，允许分包内容及要求：

内容：部分非主体、非关键性工作（专业工程分包和专业作业分包）

要求：投标人须承诺：投标人依据承包合同，拟在中标后将中标项目的部分非主体工程、非关键性工作进行专业工程分包或专业作业分包的，应取得施工合同发包方的同意，将分包单位资质、分包合同和HSE合同报施工合同发包方审查备案，且分包商须具有满足分包项目性质要求的资质，专业分包施工负责人（分包项目经理）具有满足分包项目性质要求的注册建造师执业资格。接受分包的单位不得再次分包或转包。具体执行招标人及其上级单位相关管理制度。

对于不具备分包条件或者不符合分包规定的，施工合同发包方有权在签订合同或者中标人提出分包要求时予以拒绝。发现中标人转包或违法分包时，可要求其改正；对于拒不改正的，可报请招标人有关部门查处，并终止合同。

*3.资质要求：

R有要求，资质要求：

（1）投标人须通过中石油统一组织的公开招标资格评审，通过结果在中国石油工程建设管理平台承包商资源库查询，通过的资质类别和等级与本项目资质要求一致，状态正常。

（2）投标人须具有有效的以下资质：

☑具备石油化工工程施工总承包二级及以上；中华人民共和国特种设备生产许可证，许可类别：长输管道GA1，若该资质证书为2019年6月前取得，则其许可项目及许可子项目应符合《市场监管总局办公厅关于特种设备行政许可有关事项的通知》（市监特设发〔2022〕17号）文件相关要求。

（3）具有有效的许可范围为建筑施工的安全生产许可证。

（4）需提供以上资质的有效佐证资料（影印件）。

*4人员资格和要求：

R有人员要求，人员要求：项目经理：具备有效的二级及以上注册建造师资质证书（专业为机电工程专业），且具备当期有效的安全生产考核合格证书（B证），需提供在输气管道工程中担任项目经理业绩至少1项，业绩证明文件至少包括:合同封面、人员页、签章页扫描件，人员报审文件，完工交接证书或竣工验收报告（需有项目经理名字或签字）。技术负责人：具备石油化工或油气储运或市政工程或机电工程中级职称或二级及以上注册建造师（机电工程）。安全员：具备有效的安全生产考核合格C证或综合类专职安全生产管理人员证书C3综合类。项目经理、技术负责人、安全员均需提供近6个月社保证明。

*5.机具设备要求：

R无要求。

*6.业绩要求:

2021年1月至投标截止已完工的合同金额在300万元以上、管径DN200及以上和PN4.0MPa及以上的长输管道工程项目施工业绩至少1项。投标人应提供的业绩证明材料包含但不限于以下内容：①施工合同原件的封面、工作量、合同金额及签章页的扫描件；发票；业绩以完工交接或竣工验收为准；②完工交接证书或竣工验收报告等完工证明材料。③若合同、完工或竣工证明材料无法对业绩要求（如管径、压力等级等）进行佐证的，还应提供0版施工图设计封面和相关内容页扫描件等其它佐证资料。

*7.财务要求：

7.1R要求，投标人为资不抵债的，投标将被否决。

R需提供经审计的财务证明资料：投标人需提供投标截止之日前近三年经会计师事务所或审计机构审计的年度财务报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务报表附注、会计师事务所营业执照页、会计师事务所执业证书页、注册会计师职业资格证书页、会计师事务所盖章页、注册会计师的签名和盖章页等组成报告的所有内容；若为事业单位投标，提供相关财务证明资料。

*8.信誉要求

*8.1投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态；

*8.2投标人2021年至投标文件递交截止之日无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；

*8.3投标人在开标当日不得存在以下情形：

（1）投标人被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。

（2）投标人、法定代表人或者负责人被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于206月2至207月23:59:59（北京，下同）下载电子招标文件。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 升  会员升级
• 款  付款指导
• 咨询   刘欣: 135 2255 3206

微信扫码

实时联系