1.招标条件
本招标项目 利川市纳水溪水库工程（项目名称）已由湖北省发展和改革委员会以《关于利川市纳水溪水库工程可行性研究报告的批复》（鄂发改审批服务〔2024〕208号）批准建设，建设资金来自地方自筹，争取上级投资补助，项目出资比例为 100% ，招标人为 利川夷水水务发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计采购施工总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况
建设地点：利川市凉雾乡境内郁江上游三级支流纳水溪及其支沟楼房沟汇合口下游
建设规模：利川市纳水溪水库是一座以防洪和城乡供水为主的水利工程，为省级重点项目。纳水溪水库项目工程为Ⅲ等中型工程，坝址以上集水面积84.8km2，多年平均流量2.19m3/s，多年平均径流量6920万m3。水库正常蓄水位1007m，总库容3022万m3，兴利库容2427万m3，防洪库容342万m3。建设内容包括水源工程和输水工程两部分。水源工程由挡水建筑物和泄水建筑物等组成，大坝高78.5m；输水工程包括取水泵站和输水管线，取水泵站设计容量8960kw，输水线路长12.175km，输水流量2.60m3/s。主要建筑物为挡水建筑物、泄水建筑物、取水建筑物、输水建筑物、边坡工程。
其他：具体内容详见招标文件、澄清答疑（如有）等。
2.2招标范围
招标范围：利川市纳水溪水库工程采用工程总承包（EPC）主要包含：①勘察设计：工程勘察、初步设计（含概算编制），施工图设计（含预算编制）及相关配套工程勘察设计和满足整体使用功能的所有设计、施工图报批报审及施工全过程技术服务等；②采购：按合同约定进行本工程建设所需的设施、设备和工程材料的采购；③施工：建筑工程、机电设备及安装工程、金结设备及安装工程、临时工程、环境保护工程、水土保持工程等建设内容的实施（不含工程征占地、拆迁、移民搬迁安置）；临时用地复垦；工程试运行；工程验收及移交等，并对承包工程的质量、安全、工期、造价等全面负责。
标段划分：本标段为设计采购施工总承包标段。
计划工期：138历天，计划开工日期2024-06-30
合同估算价：1163705700.00元
2.3其他：计划工期： 138历天，其中施工准备期6个月，主体施工38个月，完建期2个月，合计总工期46个月。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备 ：
（1）资质条件：①具有独立法人资格。②具有建设行政主管部门核发的工程设计水利行业（水库枢纽）乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质，同时还应具备建设行政主管部门核发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质。③具有建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包一级及以上资质，且具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证，安全生产许可证须在有效期内。 注:若为联合体投标的，联合体各方均应具备独立法人资格，联合体应具备以上资质条件。 （2）业绩要求：近5年（从投标截止往前推算60个月）①投标人（若为联合体投标的，是指牵头人单位）具有国内中型及以上新建水库工程或中型及以上新建水利枢纽设计业绩；②投标人（若为联合体投标的，是指承担本项目施工任务的成员方）具有国内中型及以上水库工程或中型及以上水利枢纽施工业绩。 注:设计业绩提供：中标通知书或合同协议书、可研批复文件（以可研批复为准）；施工业绩提供中标通知书、合同协议书和竣工验收证明（如有）（在建工程以合同签订为准，已完工程以竣工验收为准）； （3）人员要求： ①总承包项目经理（若为联合体投标的，是指牵头人单位人员）：具有水利水电工程类专业一级注册建造师执业资格，同时具有水利水电工程类高级及以上技术职称。 ②设计项目负责人（若为联合体投标的，是指牵头人单位人员）：具有水利水电工程类正高级技术职称。 ③施工项目负责人（若为联合体投标的，是指承担本项目施工单位人员）：具有水利水电工程专业一级注册建造师证执业资格，具有水行政主管部门核发的B类安全生产考核合格证。 ④企业主要负责人（若为联合体投标的，是指承担本项目施工单位人员）：具有水行政主管部门核发的A类安全生产考核合格证。 ⑤专职安全生产管理负责人（若为联合体投标的，是指承担本项目施工单位人员）：具有水行政主管部门核发的C类安全生产考核合格证。 （4）信誉要求：①没有被市场监督管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。②没有被最高人民法院在“信用中国”或中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)列入失信被执行人名单。③近3年投标人及其法定代表人和拟任项目负责人（总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人）没有行贿犯罪行为（自行声明）。④投标人在本项目投标文件递交截止时，不得出现因拖欠劳动者工资受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（自行承诺，否则投标人的投标将被拒绝）。 注：若为联合体投标，联合体各方均应具备以上信誉要求。
3.2本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体成员数量不超过2家（其中设计单位不超过1家，施工单位不超过1家），联合体牵头人必须为本项目设计单位。②联合体各方须签订联合体协议书后才能参与投标。联合体协议中应明确牵头单位；③联合体成员各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标。
3.4本项目不属于政府采购工程
3.5本项目属性：项目未预留份额专门面向中小企业采购
3.6其它要求：①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的投标无效，共同组成联合体投标的除外。②拟任总承包项目经理、施工项目负责人未在其他在建项目中担任总承包项目负责人或施工项目经理。③本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者请于2006月0至2006月024：00时止（北京、下同）下载招标文件。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交截止为 2006月209时00分

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn