北部水厂北线（鸦岗中路-白云大道北）输配水主干管建设工程下穿白云站相关区域护管工程工程总承包招标公告

1. 招标条件

本招标项目北部水厂北线（鸦岗中路-白云大道北）输配水主干管建设工程下穿白云站相关区域护管工程根据《广州市水务投资集团有限公司建设工程项目可行性研究报告审批表》审批同意可行性研究报告，根据《广州自来水公司关于委托组织建设北部水厂北线（鸦岗中路—白云大道北）输配水主干管下穿京广铁路在建段相关工程的函》（穗自来水函〔2023〕306号）、《北部水厂北线（鸦岗中路-白云大道北）输配水主干管建设工程下穿白云站相关区域护管工程委托代建合同》（白云站委建2023-6号）委托中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部负责建设管理。项目业主为广州市自来水有限公司，建设资金来源为广州市自来水有限公司贷款和自筹资金，项目资金已落实。招标人为中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：广东省广州市

2.2 建设规模：

本项目位于广州市白云区，主要沿鸦岗中路、鸦岗大道、滘心大道、尖彭路、黄边北路、白云大道北路、广花一路等市政路敷设 DN2200 输水主干管，并沿广花一路或廊敷设 DN1400 输水主干管，将北部水厂出水调配至东部区域。工程建设内容包括 DN2200 输水管长度为11.2km（含 DN2800管0.2km），矩形顶管工作井22座，圆形顶管工作井20座，圆形顶管接收井44座，新建DN2200蝶阀井16座，DN2800 蝶阀井1座。广花一路入廊DN1400输水管长度3.5km，DN400~1200出线管0.5km。

本涉铁部分(项目顶管总长度为 224m)利用在建广湛北、花广高铁联络线、广清城际进行施工，对在既有京广线旁的接收井施工，需按邻近条件进行施工。

2.3技术标准：

1.护管等级：市政Ⅲ级钢筋混凝土管；

2.护管直径：给水管护管，内径 3.0m，壁厚275mm；

3.抗震设防烈度：抗震设防烈度Ⅶ度，地震动峰值加速度 0.1g；

4.设计使用年限：50 年。

5.环境类别：II 类；

6.顶管埋深：铁路红线范围外最小埋深为4.28m。铁路红线范围内现状最小埋深为5.3m。

2.4计划工期：

建设总工期约6个月，含勘察设计45天。开工日期以通知为准。

2.5 招标范围：本次招标范围为北部水厂北线（鸦岗中路-白云大道北）输配水主干管建设工程下穿白云站相关区域护管工程工程总承包招标。

2.6 标段划分、主要工作内容：本次拟划分为1个标段，标段编号：BYSTSG-3标段，标段内主要工作内容如下：

2.6.1详勘部分

负责本项目红线范围内，及经招标人审批同意用于辅助项目建设所需的红线范围外的详勘工作，包括但不限于以下内容：岩土工程勘察、工程测量等工作。

2.6.2设计部分

设计范围及内容（包括但不限于）：初步设计、施工图设计、编制预算、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的优化设计及设计变更、编制交工图等。

设计其他服务：

①全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻现场）；

②负责根据建设要求组织各项专家评审,并承担相应的专家评审费用；

③协助业主和建设管理单位办理规划报建、各专业报建及深化施工图设计审查等报批报建工作。

设计成果文件要求：按发包人要求。

2.6.3 施工部分

内容包括：施工至工程交工验收、工程结算、工程保修以及项目移交等；完成并配合办理报建、报批、相关部门结（决）算审计等工作。

负责结算的编制工作，配合发包人对结算的审核及审计工作。

对需要专业分包的专项设计和工程，承包人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作。同时承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，负责项目勘察、设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作。

负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续,包括但不限于办理施工许可证(或临时施工许可)、报建手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、环保验收及分项分部工程验收和各专业验收,并承担办理上述手续施工方的费用；

协助做好迎检、开工仪式等筹备工作；

组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作；

负责既有铁路设施设备的监测工作。

4.成果文件要求：按合同约定条款要求。

5.其它工作：交工备案及合同约定的其它工作。

2.7 重点控制工程

2.7.1营业线施工内容

无。

2.7.2重难点工程

对在既有京广线旁的接收井，需按邻近条件进行施工。易引起既有线下沉，影响行车。顶进过在建铁路和过石井大道时，易引起路面塌陷。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人为为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、企业资质证书和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的设计、施工能力。资格要求如下：

3.1.1投标人需同时满足勘察、设计、施工资质：

①勘察资质：具有工程勘察综合资质（甲级）或同时具有工程勘察岩土工程专业甲级资质和工程勘察工程测量专业乙级及以上资质。

②设计资质：设计具有工程设计综合资质（甲级）；或同时具有工程设计市政行业甲级资质和工程设计铁路行业甲级资质。

③施工资质：同时具有市政公用工程施工总承包一级及以上资质和铁路工程施工总承包一级及以上资质。

3.2业绩要求：投标人近5年内具有以下业绩

3.2.1投标人（联合体设计单位提供）完成过市政公用工程和铁路工程的设计项目业绩至少1项。

3.2.2投标人（联合体施工单位提供）近5年承担过市政公用工程或铁路工程施工总价承包业绩。

3.3项目经理、设计负责人及施工负责人要求：

3.3.1项目经理：

（1）联合体牵头方具备工程设计资质单位时，项目经理应满足以下要求：

取得相应工程建设类注册执业资格，包括注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师或者注册监理工程师等；或取得高级（或以上）专业技术职称（可兼任设计负责人，但应满足设计负责人的资格要求）；近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录；未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好的职业道德。

（2）联合体牵头方为施工资质单位时，项目经理应满足以下要求：

具有市政公用工程或铁路工程专业一级建造师注册证书，具有市政公用工程道桥工程专业或铁路工程路基专业高级工程师及以上职称，10年及以上市政公用工程(地铁、城市轨道交通工程) 或铁路工程等类似项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可），具有有效的安全生产考核合格证书，主管项目技术工作8年以上，近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好的职业道德。

3.3.2设计负责人：具有市政公用工程道桥工程专业或铁路工程路基工程专业高级工程师或以上职称，从事铁路工程或市政公用工程或类似项目设计管理工作至少10年，主管项目设计工作10年以上，近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，具有良好的职业道德。

3.3.3施工负责人：具有市政公用工程或铁路工程专业一级建造师注册证书，具有市政公用工程道桥工程专业或铁路工程路基工程专业高级工程师或以上职称，8年及以上铁路工程或市政公用工程(地铁、城市轨道交通工程)等类似项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可），具有有效的安全生产考核合格证书，主管项目技术工作5年以上，近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好的职业道德。

3.4本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员（含牵头人）数量不得超过2家，其中联合体牵头人应由具备设计资质或施工资质的单位担当，联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

3.5 其他要求：投标人未在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单，未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单，未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”，投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理、设计负责人、施工负责人在近3年不曾有行贿犯罪记录。未被取消或暂停投标资格，投标人（承担施工任务的承包方）不存在国铁集团“施工企业信用评价为C级且在整改期内”的情形，投标人（承担设计任务的承包方）不存在最近一期国铁集团施工图评价为C级且在整改期内的情形。

4. 招标文件的获取

4.1 投标人于204月9 时至204月116时(北京，下同)获取招标文件。

4.2 招标文件每套售价件500元，采用银行汇款，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1 递交投标文件的为205月09 时00分至205月10时00分，递交投标文件的截止（投标截止，下同）为205月10时00分

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 升  会员升级
• 款  付款指导
• 咨询   刘欣: 135 2255 3206

微信扫码

实时联系