数字智能技术分公司2024-2025年度建筑及配套工程框架招标公告

日期：2024-04-11 收藏项目

1．招标条件

本招标项目西南油气田数字智能技术分公司2024-2025年度建筑及零星配套工程框架招标已由西南油气田分公司批准建设，项目业主为西南油气田分公司，建设资金来自招标人自筹，出资比例为 100% ，招标人为西南油气田数字智能技术分公司。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1建设地点

数智分公司需要开展业务服务的区域。

2.2建设规模及主要建设内容：

数字智能技术分公司（以下简称数智分公司）拟在所属业务范围区域（含、油气井站）针对建筑物装饰装修、房屋结构改造、土建及有关配套工程等开展招标，工作范围包括按发包人提供的图纸和有关资料、文件及说明、工程量清单范围内的全部内容。包括但不限于室内外拆除工程、给排水工程、防水工程、室内外暖通（含空调新风）工程、室内外综合管网（预埋）工程、强弱电工程、土建与结构工程、装饰装修工程等及上述工作配套工程，以及上述工程包括但不限于企业及地方报建、检测、验收、出证等。

项目估算金额为两年共计800万元，项目估算金额为最高金额，仅为指导本次招标，不做最低总金额承诺。

2.3计划工期

年度框架合同签订生效之日起贰年。

2.4标段划分及各标段具体内容

本招标项目共划分为1个标段，具体如下：

标段号	具体内容	备注
1	西南油气田数字智能技术分公司2024-2025年度建筑及零星配套工程框架招标	框架金额：800万

2.5招标范围

本次年度框架标的工程地点包括数智分公司需要开展业务服务的区域（含、油气井站），主要工作内容为建筑物装饰装修、房屋结构改造、土建及有关配套工程开展招标，工作范围包括按发包人提供的图纸和有关资料、文件及说明、工程量清单范围内的全部内容。包括但不限于室内外拆除工程、给排水工程、防水工程、室内外暖通（含空调新风）工程、室内外综合管网（预埋）工程、强弱电工程、土建与结构工程、装饰装修工程等及上述工作配套工程，以及上述工程包括但不限于企业及地方报建、检测、验收、出证等。此外，中标人应负责甲供物资至甲方指定地点的领用、拉运及到达施工现场、下货与保管等，负责乙供材料采购（乙供料价格按照分公司信息价、地方信息价、目录价的顺序执行，无上述发布价格的材料参照承包商采购合同及发票核定的认质认价执行，无认质认价的参照公司历史采购价、市场询价执行）。

本次招标结果适用于单项采购估算额低于依法招标规定的项目，单项采购估算额达到依法招标规定的，招标人另行开展招标。

2.6最高投标限价

本项目设最高投标限价，最高投标限价为在甲方结算审定金额基础上下浮3%，根据工程性质，其中安装工程部分执行《石油建设安装工程预算定额（2022版）》及配套取费文件，土建工程部分四川区域执行2020年版《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套取费文件、重庆区域执行2018年版《重庆市建设工程计价定额》及配套取费文件，定额缺项时执行《西南油气田分公司工程项目估算、概算、预算、结算管理办法》（西南司造价【2021】12号）规定。因节假日、各项检查等停工产生的工期延误和误工费投标人综合考虑，结算时不另行记取。安全文明施工费、规费、代赔代付费用不属于下浮报价范围。计价软件使用鹏业预算通i20清单计价软件。（含税，税率暂定9%）。

报价方式为在甲方结算审定金额基础上的下浮率，下浮百分比<3%投标将予以否决。具体规定详见招标文件第五章报价要求。

2.7.施工地点（服务地点或交货地点）：数智分公司需要开展业务服务的区域（含、油气井站）。

2.8质量标准：按施工图设计文件、国家颁布的施工及验收规范，以及《石油建筑工程质量评定标准》进行施工和验收，质量等级达到合格。

3．投标人资格要求

*1.投标人具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照。若为事业单位投标，提供事业单位法人证书。

*2.本项目：

不接受联合体投标。

不允许分包。

不允许代理商投标。

*3.资质要求：

资质要求：具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建筑业企业资质证书、安全生产许可证。资质类别和等级最低为建筑工程施工总承包三级。

（2）投标人须通过中石油统一组织的公开招标资格评审，通过结果在承包商资源库查询，通过的资质类别和等级与本项目资质要求一致，状态正常。

*4人员资格和要求：

人员要求：

（1）项目经理：

拟派驻本区域工程项目的项目总负责人（即项目经理）3人，每人均具有建筑工程专业注册二级建造师执业资格证（需注册在本单位）及以上资质，其中1人需具有建筑工程专业注册一级建造师执业资格证（需注册在本单位）资质。且每人均具有安全生产考核合格证书B证，在近3年（2020年10月至投标截止日）每人均具有担任类似项目（合同内需包含给排水、防水、室内外暖通、室内外综合管网、强弱电、土建与结构、装饰装修中任意一项）经理管理业绩（提供合同复印件，如合同无法证明项目经理，则提供竣工验收证明或合同履约评价或使用单位签字盖章的证明材料等书面资料佐证）不少于1项，单项合同业绩50万及以上，且承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理。

注：提供证书和相关佐证资料的影印件，同时在全国建筑市场监管公共服务平台（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn）进行查询，并将载有“执业注册信息”的查询结果页面进行截图，载入投标文件中。

（2）技术负责人：拟派驻本区域工程项目的技术负责人2人：每人均具有中级及以上工程师职称，且在近3年（2020年10月至投标截止日）均具有担任类似项目（合同内需包含给排水、防水、室内外暖通、、室内外综合管网、强弱电、土建与结构、装饰装修中任意一项）技术负责人业绩（提供合同复印件，如合同无法证明，则提供竣工验收证明或合同履约评价或使用单位签字盖章的证明材料等书面资料佐证）不少于1项，单项合同业绩50万及以上，且承诺在施工期间不得担任其他在建项目的技术负责人。

（3）安全管理人员：拟派驻本区域工程项目的安全管理人员3人：每人均具有有效的安全生产考核合格证书（建安C证），承诺在施工期间不得担任其他在建项目的安全管理人员。

注：提供证书资料的影印件，同时在企业所在省市相关政府网站（或政府相关信息系统）进行查询，并将查询结果页面截图，载入投标文件中。

本框架招标的项目经理、技术负责人、安全管理人员（安全员）不得出现重复，并提供社会统筹保险基金管理部门出具的社会保险证明文件影印件（社保证明文件出具的要求为投标截止期前6个月内）。以上人员年龄不超过法定退休年龄。

具有满足施工需求的注册在本单位的特种作业人员（电工、高处作业、架子工）至少各1名。

注：提供证书资料的影印件。

*5.业绩要求:

近年（2020 年10月至投标截止）已完成不少于 2 个类似项目。类似项目：油气生产场所或类似工况建筑弱电及相关配套，涉及强弱电、装饰装修、土建、房屋布局改造、给排水、消防、暖通等拆、改、扩建工程，（合同内需包含给排水、防水、室内外暖通、室内外综合管网、强弱电、土建与结构、装饰装修中任意一项）合同金额50万以上。业绩证明材料：合同与发票。

*6.财务要求：

6.1投标人有资不抵债的，投标将被否决。

需提供经审计的财务证明资料：投标人需提供2022年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等组成审计报告，报告需加盖审计单位鲜章；若为事业单位投标，提供相关财务证明资料。

*7.信誉要求

*7.1 投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态；

*7.2 投标人2020年10月至投标文件递交截止之日无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；

*7.3 投标人在开标当日不得存在以下情形：

（1）投标人被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。

（2）投标人、法定代表人或者负责人被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。

（3）2020年1月至投标截止投标人、法定代表人或者负责人、拟委任的项目经理无行贿犯罪。

（4）开标当日被暂停或取消投标资格。

（5）þ投标人、拟委任的项目经理被列入黑名单但移除黑名单日期在投标截止之前的。

*7.4 投标人没有法律、行政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。

以上7.1-7.2条款投标人在投标文件中提供书面承诺，7.3条约定要求以开标当日在相应网站的查询结果为准。招标专业机构协助评标委员会将通过“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、þ和资质、资格强制要求的政府发证机关官方网站方式核查投标人信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性；核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违法违规记录等情形。

以上“*”号条款，如不满足，其投标将被否决。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于 204月108:00:00至 204月123:59:59（北京，下同）注册后查看下载电子招标文件。