1．招标条件
本招标项目 西南油气田分公司蜀南气矿泸203H11平台、泸203H12平台产能建设工程（主体施工） 己按要求履行了报批及备案等手续，建设资金已落实，招标人为 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 。项目己具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1建设地点
 重庆市荣昌区境内。
2.2项目背景概况：
西南油气田分公司蜀南气矿泸203H11平台、泸203H12平台产能建设（主体施工）已由中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司批准，建设资金已落实，招标人为中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿,项目已具备招标条件。项目估算金额：998.1581万元。
2.3计划工期
甲方通知之日起180天内达到投运条件。
2.4标段划分及各标段具体内容
本次招标共一个标段，主要包括：
（1）站场工程：①新建泸203H11平台（8井式）和泸203H12平台（5井式）各1座，设计规模为130万立方米/每天，平台井生产流程主要包括两相流量计橇、中压除砂器橇、分离计量橇、出站橇等橇块。②新建返排液泵站3座：泸203H11平台泵站、泸203H12平台泵站、泸208-1集气站泵站。③与上述工艺设备安装配套的工艺管线、总图与运输、建筑与结构、给排水及消防等辅助生产设施。
（2）线路工程：①新建泸203H11平台~泸208-1集气站集气支线1条，长度8.45km，管道规格为Φ168.3×6.3，选用L360N无缝钢管；新建泸203H11~泸208-1集气站集气支线复线1条，长度4.5公里，管道规格为Φ219.1×7.1，选用L360N无缝钢管；新建返排液转输管线3条：泸203H9平台泵站~泸203H11平台泵站返排液管线设计长度3.95km，泸203H11平台泵站~泸203H12平台泵站返排液管线设计长度1.68km，泸203H12平台泵站~泸208-1集气站泵站返排液管线设计长度2.82km。②线路作业范围内养殖棚、钢丝网围墙、坟地、通信线杆、电力线杆灌溉渠拆迁或恢复；③线路赔偿及附属构筑物砌筑。
（3）其他：①按照西南油气田分公司油气田地面建设施工现场规范化实施细则（试行）要求做好施工现场各类作业规范化管理。②负责公路、河流沟渠、鱼塘地下埋地光、电缆穿越手续办理。③负责县级以下地方工作协调工作。④负责乙供料采购及甲供料领用、运输、卸车、保管、二次转运和甲供料余料回收退库。⑤配合其他施工服务承包商的施工。⑥负责上述招标范围内的施工、竣工、保运及保修等工作。
2.5招标范围
泸203H11平台、泸203H12平台产能建设工程（主体施工）主要包括：站场工艺设备及管道安装、总图与运输、建筑与结构、给排水及消防等附属生产辅助设施施工；集输线路管道安装（含穿越）及配套的土石方、青苗、经济作物及附作物登记和赔偿、地貌恢复、线路建构筑物砌筑、施工便道便桥、堆管场设置、建构筑物和杆线迁移恢复等工作及所有措施工作量。
2.6质量标准： 合格。达到设计要求，无质量、安全事故事件发生，符合国家和行业有关施工及验收规范，以及国家和行业有关管理规定进行施工和验收。
2.7本项目最高投标限价：详见《泸203H11平台、泸203H12平台产能建设工程（主体施工）控制价》，金额9981581.00元，不含税。（其中含赔偿及协调费、措施费、乙供料等暂定金额2300000元、安全文明费182291.18元，规费576475.99元，专业工程暂估价2000000元）。
2.8报价方式：工程量清单计价。
2.8.1四川地区执行川建造价发315号——四川省住房和城乡建设厅关于颁发《四川省建设工程工程量清单计价定额》的通知及相关配套解释文件；《长输管道检修维修工程预算定额（2018）版》、《炼油化工检修维修工程预算定额》、《西南油气田分公司天然气管道氮气置换临时计价标准》、《石油建设安装工程预算定额（2022版）》等定额的相关配套解释文件，地材依照工程所在地的当期信息价格计取；若有新文件规范标准，则按相关新标准执行。
2.8.2因非承包人原因的工程变更，引起项目工程量清单发生变化，按照以下原则计算：
（1）《已标价工程量清单》中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价。
（2）《已标价工程量清单》中有类似变更工作的项目时，则参照清单该项目的单价作
为变更估价的基础，换算后确定。
（3）新增单价项目：已标价工程量清单中无适用或类似项目单价的，该项目需重新组综合单价。组价方法：其中建筑工程由投标人根据《四川省建设工程工程量清单计价定额》(2020)及配套文件计算综合单价（规费及措施费按有关规定计取），并报发包人审核；石油安装工程根据《石油建设项目工程量清单编制规则2017》、《石油建设安装工程预算定额（2022）》及配套文件计算综合单价（规费及措施费按有关规定计取），并报发包人审核。综合单价中的主要材料价格确定原则如下：(1)在承包人投标文件中有的材料价格（若同一种材料有多种价格，取最低者价格），且发包人认为该单价未明显高于市场价时，按已有的单价执行；若发包人认为该项单价明显高于市场价时，按发包人核定的材料单价执行。(2)在承包人投标文件中没有的材料价格，按照合同签订时当月当期工程所在地已出版的《四川省工程造价信息》、《西南油气田分公司地面工程设备材料价格信息》、历史采购价及市场价格同类、同质材料的价格确定相应的材料价格。（3）新增单价按中标的投标报价与招标控制价相比较，同比例下浮，即新增单价下浮比例=【（招标控制价-不可竞争性费用）—（投标报价-不可竞争性费用）】÷（招标控制价-不可竞争性费用）×100%，其中不可竞争性费用指甲方委托乙方购买的设备主材等、甲方委托的技术服务、甲方委托的赔偿补偿、安全文明施工费（包含环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）、规费、暂估价及暂列金额、税金等金额。
3．投标人资格要求
*1.投标人具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照。投标人应为从事建筑活动的建筑施工企业（或其分支机构）。
*2.本项目：
þ不接受联合体投标。
□接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：  /   。
工程及服务项目：
þ不允许分包。
¨允许，允许分包内容及要求： / 。
*3.资质要求：
*3.1本次招标工作量为西南油气田分公司蜀南气矿泸203H11平台、泸203H12平台产能建设工程（主体施工），包括：新建集气支线1条、集气支线复线1条、返排液转输管线3条，新建泸203H11平台（8井式）和泸203H12平台（5井式）各1座，设计规模为130万立方米/每天，属于大型石油化工工程。因此投标人须具有有效的石油化工工程施工总承包一级及以上资质，具有承压类特种设备安装、修理、改造许可项目工业管道安装（GC1）许可子项目的中华人民共和国特种设备生产许可证（原中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）：GC类GC1级资质）。

*3.2投标人须具备有效的许可范围为建筑施工的安全生产许可证。

*3.3投标人须通过中石油统一组织的公开招标资格评审，通过结果在中国石油工程建设管理平台承包商资源库查询，状态正常，且投标人在承包商资源库中载明的资质类别和等级与本项目资质要求一致。

招标人保留在合同履行期内对中标人资料有效期和真实性进行核查的权利，一旦发现中标人有弄虚作假或不再满足资格条件的情况，有权取消中标人资格。
□无要求。
*4人员资格和要求：
þ有人员要求：
*4.1 项目经理：拟派项目经理具有注册建造师执业资格证（机电工程专业）并在注册有效期内，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）和一级建造师证书，且在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。
注：提供证书和相关佐证资料的影印件，同时在全国建筑市场监管公共服务平台（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn）进行查询，并将载有“执业注册信息”的查询结果页面进行截图，载入投标文件中。
*4.2 技术负责人：拟派技术负责人在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。
注：提供证书资料的影印件。
*项目经理与技术负责人不允许兼任。
*4.3 安全管理人员（安全员）：具有1名专职安全员；且应具有在有效期范围内的安全生产考核合格证书（建安C类），且在施工期间不得担任其他在建项目的安全员。
注：提供证书资料的影印件，同时在企业所在省市相关政府网站（或政府相关信息系统）进行查询，并将查询结果页面截图，载入投标文件中。
*4.4 提供拟派驻现场的项目经理、技术负责人、专职安全管理人员（安全员）的社会统筹保险基金管理部门出具的社会保险证明文件影印件（社保证明文件出具的要求为投标截止期前6个月）。同时社保证明文件必须证明其为投标单位人员。退休返聘人员须提供退休证明材料。
□无人员要求。
*5.机具设备要求：
□有要求，具体要求：           
þ无要求。
*6.业绩要求:
þ近年（2021年1月至投标截止）（þ已完成 □已完成或新承接或正在实施）不少于2个合同金额大于200万以上的天然气产能建设（主体施工）项目业绩，且必须包含1个合同金额大于800万以上的天然气产能建设（主体施工）项目业绩。业绩证明材料：业绩需提供合同复印件及能够证明项目完工投运的资料。【合同复印件、完工交接（竣工验收）证明无法体现业绩所需要求的，应提供设计文件或业主证明进行补充佐证】。
□无业绩要求。
*7.财务要求：
7.1þ有要求，投标人为资不抵债的，投标将被否决。
þ需提供经审计的财务证明资料：投标人需提供投标截止之日前三年中任意一年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务报表附注、会计师事务所营业执照页、会计师事务所执业证书页、注册会计师职业资格证书页、会计师事务所盖章页、注册会计师的签名和盖章页等组成审计报告的所有内容；若为事业单位投标，提供相关财务证明资料。
□需提供财务证明资料：投标人需提供投标截止之日前近两年中任意一年的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表；若为事业单位投标，提供相关财务证明资料。
7.2 ¨不要求。
*8.信誉要求。
*8.1 投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态；
*8.2 投标人2021年至投标文件递交截止之日无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；
*8.3 投标人在开标当日不得存在以下情形：
（1）投标人被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。
（2）投标人、法定代表人或者负责人被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人。
（3）开标当日被暂停或取消投标资格。
（4）投标人、拟委任的项目经理被“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index）列入黑名单，或虽然被“列入黑名单但移除黑名单日期在投标截止之前的。（工程项目选择）
*8.4投标人没有法律、行政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。
以上8.3条约定要求以开标当日在相应网站的查询结果为准。招标专业机构协助评标委员会将通过“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“全国建筑市场监管公共服务平台”和资质、资格强制要求的政府发证机关官方网站方式核查投标人信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性；核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违法违规记录等情形。
*9.其他要求：
*9.1以上8.1-8.2条款投标人在投标文件中提供书面承诺。
*9.2投标人须承诺按照“第七章主要技术要求或技术方案”所述主要技术要求或技术方案执行，项目单位有权根据项目实际情况细化相关要求。
*9.3投标人须承诺负责县级及以下地方关系协调，有健全的协调机构、协调程序，保证施工进度。
*9.4投标人须承诺项目经理在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人，技术负责人在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人，项目经理与技术负责人不允许兼任，安全管理人员（安全员）在施工期间不得担任其他在建项目的安全管理人员（安全员）。
 以上“*”号条款，如不满足，其投标将被否决。
 
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于 2024 年3月117:00:00至 203月123:59:59（北京，下同）下载电子招标文件。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn