1. 招标范围
本项目为集中招标项目。
1.1采购方式：公开招标（资格后审）。
1.2招标范围：本次集中采购共计20个重点场景室分项目，其中商业综合体11个，五星酒店3个，三甲医院2个，党政机关类2个，大型场馆1个，交通枢纽1个。
1.3标包划分及分配原则：

标包	项目名称	区域	建设方案	施工内容	中标人数量	预算 （含税/万元）
标包1	博学路服务中心	东区	传统无源	系统集成+传输	1	404.07
	嘉园路新时代商业园	东区	传统无源	系统集成+传输
	郑东万象城一期	东区	传统无源	系统集成+传输
	复兴北路商业中心	东区	传统无源	系统集成+传输
标包2	八面神商业中心	中原	传统无源	系统集成+外电+传输	1	401.83
	文德路珠宝商业园	管城	传统无源	系统集成+外电+传输
	博卉路龙湖天街商业中心	金水	传统无源	系统集成+外电+传输
标包3	科技城智慧产业创新园	东区	传统无源	系统集成+外电+传输	1	322.27
	科技城小微企业园	东区	传统无源	系统集成+外电+传输
标包4	郑州七院滨河院区	管城	有源+无源	优化、仿真、系统集成	1	254.15
	大肠医院浔江中路院区	管城	有源+无源	优化、仿真、系统集成
标包5	港区会展中心一期	港区	有源+无源	系统集成+外电	1	216.64
	中牟县党校	中牟	传统无源	系统集成+外电
	晨阳路商业中心	中牟	传统无源	系统集成+外电
	中兴路科技园	中牟	传统无源	系统集成+外电
标包6	花园路大商新玛特	金水	传统无源	系统集成	1	33.65
标包7	东区高铁车站	东区	有源（含微站）	优化、仿真、系统集成、外电、传输及赋型天线采购及安装	1	441.37
标包8	正方元酒店	东区	有源	优化、仿真、系统集成、机房配套	1	199.02
	希尔顿酒店	金水	有源	优化、仿真、系统集成、机房配套
	喜来登酒店	东区	有源	优化、仿真、系统集成、机房配套
合计					8	2273.00

注：投标人可对所有标包不限投不限中。
1.4工期要求：按照甲方工期要求完成，由甲方在实施前确定工期。
1.5承包方式：施工方对工程项目包工、部分包料、包质量、包工期、包文明施工，包物业、站址协调和直供电协调、并独立承担安全责任。（乙供材料需满足甲方的质量要求及标准规范。甲方有权根据上级政策变动，调整乙供材料设备为甲供）。
1.6质量要求：达到国家、行业相关规范规定合格标准及招标文件技术规范书的要求。
1.7合同期限：自合同签订之日起至12个月或订单金额累计达到框架合同签订金额，两者以先到为准。
1.8签约模式：统谈分签，由中国铁塔股份有限公司郑州市分公司与中标人签订框架合同。
1.9保修期：项目内验合格后6个月（其中标包7赋型天线质保期为项目内验合格后24个月）。
1.10本项目设置最高投标限价为100%（投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决）。施工费基准价为在“工信部201颁布的《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信451号文）、《信息通信建设工程概算、预算编制办法》及工业和信息化部通信工程定额质监中心2021年5月发布关于发布《第五代移动通信设备安装工程造价编制指导意见》的通知”的基础上“定额标准”的100%。其中标包7因现场结构复杂（天线按照位置均为6米以上），需要记取汽车升降机使用费等机械使用费；因该站点涉及在铁路站内施工，依照《第五代移动通信设备安装工程造价编制指导意见和定额及概预算编制规程》附录B要求，记取“营业线封锁(天窗)施工增加费”，计算方法以定额规定为准。
2. 投标人资格要求
2.1投标人基本资格要求
（1）投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或非法人组织。
（2）投标人应能够开具增值税专用发票，并承诺中标后向招标人开具符合国家要求的增值税专用发票。
（3）资质要求：本项目要求投标人同时具备住房和城乡建设主管部门颁发的以下①、②资质：
①投标人须具备有效的通信工程施工总承包三级及以上资质或依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94号）核发的通信工程施工总承包乙级及以上资质。
②投标人须具备有效的安全生产许可证。
（4）投标人须提供连续两年（2021年度、2022年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告【至少包含正文、资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表扫描件】。投标人的成立日期少于该规定年份的，应提供成立以来的财务审计报告（本年度成立的可不提供，以营业执照注册为准）。其中2022年度的审计报告应提供审计报告编码及防伪查询二维码页，并同时提供注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）审计报告深度查验方式二截图。“注册会计师行业统一监管平台”中，审计报告深度查验路径为：【审计报告查验】-【深度查验】-【方式二：报告编码和财务报表关键指标查验】。审计报告未在注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/)备案的，视为未提供。
（5）投标人自2022年01月0至今在中华人民共和国境内具备同类项目业绩【同类项目业绩指：室分施工类】一份。
业绩证明文件：①业绩证明文件须同时提供候选人公示（或结果公示）网页截图、合同（合同至少包含合同首页、签章页、采购内容、合同金额在内的合同关键页）以及该合同下的至少一张发票作为证明材料。②业绩金额认定以合同金额为准，业绩认定以合同签订为准。③所有业绩均须提供上述公示网页截图（须注明网站名称、网址。如：中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/），网站须为下列之一：国家或地方政府指定网站、行业主管部门网站或合同甲方网站。评标委员会将对网站截图和发票进行网上核验，如发现投标人存在弄虚作假情形，将否决投标人投标。④如业绩证明材料资料不全或不清晰导致无法认定的，或未按上述要求提供业绩证明文件的，评标委员会将不予认可。
（6）投标人为本项目配备的人员须满足以下要求：
1）投标人的主要负责人须具有通信主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（A类）；
2）投标人须为每个标包配备项目经理1名，拟派项目经理须具有通信主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B类），同时具有有效的一级注册建造师（通信与广电工程专业）执业资格证书（不含临时），在投标人处注册，并提供项目经理无在建项目承诺；
3）施工队要求：投标人须为所投标包中的每个施工地点配备至少1个施工队。每个施工队至少配备1名安全生产管理人员（具有通信主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（C类），并在投标人处注册），有效的登高证（至少2名）和电工证（至少2名）作业人员（电工证和登高证作业人员须具备国家安全生产监督管理部门及下属部门颁发的《中华人民共和国特种作业操作证》），一人多证仅计一人，施工队之间的人员不得复用。
【上述人员须提供所在单位或其分支机构的2023年06月以来连续不少于3个月的社保证明。同一投标人在不同标包中的项目经理和施工队人员不得复用。】
（7）投标人未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）”中列入严重违法失信企业名单（黑名单）。
（8）投标人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。（投标时须提供承诺函）
（9）投标人的股东为自然人，且完全一致的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。（投标时须提供承诺函）
（10）投标人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。（投标时须提供承诺函）
2.2投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消投标资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内（自2021年01月0起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者重大工程安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）的；
（6）在最近五年内（自2019年01月0起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内（自2019年01月0起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的（以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准），已执行完毕或不再执行的除外；
（9）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；
（10）为本招标项目的监理人；
（11）为本招标项目的代建人；
（12）为本招标项目提供招标代理服务的；
（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（15）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（16）被中国铁塔股份有限公司或河南省分公司列入“禁止交易企业名单”或列入（全国/河南省）“严重负面行为（黑名单）”的（执行范围以供应商被列入黑名单的范围为准）。
2.3本项目不接受联合体投标。
2.4法律法规规定的其他要求。
2.5标包7投标产品资格要求：
（1）检测报告：投标人本次投标的产品（赋型天线）须提供具备CMA资格的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告，检测报告出具须在2021年1月之后。
（2）产品实物图片：图片需明确标识8个端口频段制式，其中4个端口频段范围需包含1710-2170Mhz及2300-2690Mhz，另外4个端口频段包含4800-5000Mhz。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
4. 招标文件的获取
发售电子招标文件，具体如下：
4.1  招标文件获取:【2002月23日9:00至2002月217：00】（北京，下同）。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn