二、招标条件
本次采购采用公开招标资格后审方式。
项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
三、项目概况与招标范围
本工程位于舟山市定海区老塘山港区五期，主要工作内容为新建安全通道420米，钢材采用镀锌钢管，具体内容详见图纸及工程量清单。
工期：正式开工后，有效施工期60个日历天，具体进场施工由发包人确定，承包人需在接到发包人进场通知后3天内组织人员进场施工。施工期间必须服从生产作业需要，投标人须对上述情形充分理解并承担由此可能的风险。若受港区生产、天气、春节等因素的影响，经双方协商一致工期可相应顺延，顺延工期按实际发生计算，缺陷责任期12个月。
四、控制价
招标控制价：399455元，大写（叁拾玖万玖仟肆佰伍拾伍元整）。
五、合格投标人的资格要求
1.本次招标要求投标人须同时具备以下条件：
（1）具有独立法人资格、钢结构工程专业承包三级及以上资质，持有有效的安全生产许可证。
（2）项目负责人资格：具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格。
（3）项目班子配备：项目负责人、安全员和高处作业人员必须配备齐全（其中安全员配备符合建质【2008】91号文件规定，高处作业人员配备不少于4人），项目负责人须有有效的B类安全考核证书，项目安全员须有有效的C类安全考核证书，高处作业人员须持有应急管理厅颁发的高处作业证（操作项目为高处安装、维护、拆除作业）或住建厅颁发的高处作业证（操作项目为登高架设作业）。
（4）投标人及其拟委任的项目负责人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。
（5）近三年（自2020年7月以来），投标人及其拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为（以中国裁判文书网的查询结果为准，以法院判决书判决的日期为准）。
2.本项目不接受联合体投标。
六、招标文件的获取
1.招标文件下载：202月00时00分 至202月223时59分。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn