资金来源：业主自筹及银行贷款
项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1项目概况
详见各招标文件
2.2招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费（元）
1.	CPCEC FD-JX GS-202 4-06-01	D6-01新昌电厂田东莲花山那拔风电场（200MW）项目前期开发技术咨询服务	招标范围：本次招标为田东莲花山那拔风电场项目核准手续及前期专题委托办理服务。 具体委托办理内容包括但不限于以 下内容：（1）用地预审和选址意见；（2）长期使用林地行政许可决定书；（3）临时使用林地行政许可决定书；（4）环境影响评估报告；（5）水土保持方案；（6）无压覆矿产证明；（7）地质灾害报告；（8）接入系统方案、电能质量报告、无功补偿；（9）社会稳定风险评估报告；（10）安全预评价报告；（11）气象可行性论证专题报告；（12）建设用地报批报告；（13）临时用地复垦方案；（14）勘测定界报告。	项目建设地点：广西壮族自治区百色市田东县那拔镇、义圩镇区域；项目 工期：合同签订生效日起一年整	1000
2.	CPCEC FD-JX GS-202 4-06-02	D6-02新昌电厂田东莲花山那拔风电场（200MW）项目勘察设计服务	工作范围包括：田东莲花山那拔风电场工程勘察设计服务工作（从项目核准起至机组投产全过程测绘、微观选址、勘察，预可研，可研，初步设计及概算、工程量清单招标配合工作，设备及材料的技术规范书编制，施工图设计、竣工图及现场设工代服务的所有工作）。 一、工程勘察设计 1.工程可行性研究报告编制（含预可研及可研）。包括但不限于：工程前期预可行性研究报告编制，达到初步设计深度的工程可行性研究报告编制的相关咨询技术服务，并配合招标人委托的第三方进行可行性研究报告的审查及修改工作；开展工程地质初勘、风机微观选址方案确定、可行性论证、技术方案论证、经济性分析、风资源分析、工程地质分析、风机设备选型、风电场区优化布置、主要电气设备选型、工程总体布局、储能方案设计、施工组织专题优化、拟定消防方案、环境保护和水土保持设计、劳动安全与工业卫生方案设计、节能降耗方案设计、工程设计概算、财务评价、社会效果分析等。满足国家电投集团《风力发电工程可研设计管理导则与深度要求》及国家、行业等相关要求。 2.工程勘察、测绘。包含但不限于以 下内容：负责工程范围内工程地质详勘等工作，负责绘制风电场区范围内 1:2000地形图，满足工程设计的需要，特殊条件、特殊地形根据专业设计需求进行调整。 3.初步设计、施工图设计。包含但不限于以下内容：3.1升压站侧主变扩建及其他设备扩容改造、集电线路、风机基础、道路、辅助工程以及消防等全部施工图设计。 3.2设备材料采购及施工招标技术服务。包含但不限于：负责编制发包人提供的设备、材料采购及施工招标文件技术规范书和工程量清单，并按照发包人要求参加评标与合同谈判等。 4.竣工图设计。包含但不限于以下内容： 依据工程的《设计变更（变更设计）通知单》、施工单位、调试单位或招标人《联系单》等有关文件，编制竣工图。 二、设计技术服务。包含但不限于以下内容： 参加质量监督验收、参加设备技术联络会议、参加试运转及竣工验收、参加评标及合同谈判、工地现场服务、编制工程进度图表、进行图纸会审与设计交底和设计审查、组织设计接口管理、为招标人施工图审查提供必要的文件和资料、竣工资料编制整理等。	项目建设地点：广西壮族自治区百色市田东县那拔镇、义圩镇区域；项目 工期：合同签订生效日起二年整	1000
3.	CPCEC FD-JX GS-202 4-06-03	D6-03湖南 新能源湘乡 壶天镇分散 式风电场项 目临时使用 林地植被恢 复工程	本标段实施项目包括湘乡壶天镇分散式风电场项目临时占用林地位翻江镇中山村、岐山村、双溪村，共45个小班，总计面积11.9702公顷（其中：基站平台1.2679公顷、基站平台下边坡0.1858公顷；弃土区2.8649公顷；道路下边坡和道路超宽范围7.6516公顷）。通过实行原地、同面积、等质量恢复林业生产条件和恢复植被，营造水土保持林等技术措施，对受损植被和林业生产条件恢复问题进行整治，将被破坏的林地、森林环境给予恢复或重建，以减少山体裸露和松土流失，保持水土，调节地表径流，涵养水源，发挥森林保护生态环境作用，让受损林地、森林生态环境影响和破坏程度降到最低。对本项目的植被恢复工程应保证植被三年的养护期，保证在养护期内能满足植被存活、生长的要求及覆盖率，确保自主验收通过林业部门的现场核查（若林业部门1年内未进行现场核查，需通过发包人验收达到100%成活率），以及配合环保、水保和国土等相关部门的核查及整改工作。	项目建设地点：湖南省湘乡市翻江镇；计划开工日 期：2003月0 计划竣工日期：2007月3；计划养护日 期：自通过竣工验收后三年	1000
4.	CPCEC FD-JX GS-202 4-06-04	D6-04景德镇发电厂#1机凝汽器蒸汽喷射真空系统改造	景德镇电厂#1机组为660MW超超临界燃煤发电机组，主机凝汽器为双背压、双壳体、单流程、表面式、横向布置式凝汽器。真空严密性：AB侧凝汽器0.049KPa/min�.038KPa/min，本次招标范围主要是在#1主机凝汽器原抽真空母管上加装一套凝汽器蒸汽喷射真空系统及其附属设备，投标方负责其选型设计、制造、供货、安装、调试、培训等全部工作,本项目为EPC工程。要求改造后机组稳定运行期间仅需凝汽器蒸汽喷射真空系统运行，凝汽器真空比改造前同比提高0.1Kpa以上。改造新增的蒸汽喷射真空系统须与现有的DCS系统匹配，实现机组DCS操作员站对蒸汽喷射真空系统的启/停控制、智能化调节、正常运行的监视和调整、以及异常与事故工况的处理和故障诊断，实现一键启停一体化控制功能，并可实现就地控制和DCS远程控制。	施工：计划205月#1机组C修，工期20天，投标方须在#1机组C修工期内完成安装调试，具体日期以招标方通知为准。	1000
5.	CPCEC FD-JX GS-202 4-06-05	D6-05贵电公司二期#5机组循环水泵液控蝶阀换型改造设备采购	贵溪发电有限责任公司二期为2*300MW燃煤机组，#5机组每台循环水泵出口设有保压型液控蝶阀，型号为：HD741H6C-1800，数量为：2套。本标段为二期#5机组循环水泵液控蝶阀换型改造，主要招标范围： 1、蓄能式液控缓闭止回蝶阀：DN1800PN16，数量2套（包含油站、控制柜等操控系统装置、配套阀门安装所需的成套法兰螺栓垫片等），并包含阀门调试等现场技术服务工作。2、橡胶软接头DN1800PN16，球体为天然橡胶，两端法兰为碳钢材质国标法兰：数量2套（包含配套安装所需成套法兰螺栓垫片等）包含新设备的调试等现场技术服务工作。	改造工期：预计2004月0至200月3，具体以#5机A修为准。交货期需在2004月0前，具体以招标方通知 为准。	1000
6.	CPCEC FD-JX GS-202 4-06-06	D6-06贵电公司20磨煤机减速机采购	贵电公司建有2×640MW+2×300MW燃煤发电机组，二期#5、6机组锅炉型号为DG1025/17.5-Ⅱ4型亚临界锅炉，每台炉配有五台ZGM95N型中速磨煤机，每台磨煤机配套一台MXJ40减速机（南京高精传动设备制造集团有限公司生产）；三期#1、2机组锅炉为640MW一HG-1964/25．4—YM17型超临界锅炉，每台炉配有6台HP1003碗式中速磨煤机，每台磨煤机配套一台MLX60减速机（南京高精传动设备制造集团有限公司生产）。因部分减速机部件已到使用寿命，需采购一台备用减速机。本标段招标范围20磨煤机减速机整机采购，包含锥齿轮轴、锥齿轮、行星轮、太阳轮、内齿圈、推力瓦组件、轴承、密封件等。品牌要求：南高齿、金鑫传动、上重碾磨特装或同档次品牌产品。	项目工期：投标方接到中标通知后二个月内供货到贵电公司指定地点	1000
7.	CPCEC FD-JX GS-202 4-06-07	D6-07景德镇电厂两台锅炉水冷壁管采购项目	景德镇发电厂建设有2台660MW等级超超临界参数变压运行直流锅炉，采用П型布置、墙式切圆燃烧方式，膜式水冷壁全钢构架、全悬吊结构。#1、#2机组水冷壁四墙燃烧器区域高温腐蚀减薄超标，中间集箱部分管段运行中频繁超温，管材老化变形严重，需对其进行更换。 本标段为#1、#2锅炉水冷壁管屏采购，共计6000米，φ28.6*6.2mm，12Cr1MoV。	交货期：计划20等级检修期间实施，合同签订后1个月内全部到货。	1000
8.	CPCEC FD-JX GS-202 4-06-08	D6-08贵电公司20机组性能试验等技术服务项目	贵电公司建设有2×300MW+2×640MW四台燃煤机组，根据相关规定、标准开展电力技术监督工作。本标段为：贵电公司四台机组20技术监督机组性能试验等技术服务业务。主要项目有：#5机组调速系统建模试验、#1、#2、#5、#6烟气污染物测试、＃5机A修前、后性能试验、#1机常规性能试验、＃2机常规性能试验、全厂关口表检验、全厂线路、厂用电谐波试验、汽轮机、重要辅机振动分析及汽门关闭测试、#5机组励磁建模复核试验等。	交货期:需根据生产需要分次进行试验，以招标方具体通知为准按年度据实结算。合同期限：合同签订之日起至2012月3止。	1000
9.	CPCEC FD-JX GS-202 4-06-09	D6-09贵电公司#1、2机组AGC、一次调频性能优化升级	贵电公司2台640MW超临界压力直流燃煤机组分别于2011年07月和2012年12月投运，2023年通过控制系统软件优化，机组最低最低技术出力由原设计45%提升到了30%Pn，2023年华中电网“两个细则”出台，面对新的要求，机组调峰调频、AGC、一次调频考核电量逐年增大，因此需要重新优化。 本标段为根据《江西省燃煤发电机组灵活性改造和深度调峰达标验收试验技术规范》和2023版华中电网“两个细则”要求，在保证机组调峰运行的安全性和经济性的前提下，针对机组现状和不足以及考核情况，采用先进控制算法，对#1、2机组协调控制系统及其子系统控制策略进行全方位优化，有效提高机组的负荷调节性能，减小机组变负荷过程中关键参数的波动，提升机组辅助调频性能，要求：DCS控制软件满足25%ECR深度调峰要求，调峰调频性能满足华中电网“两个细则”新要求。（备注：整个系统优化改造应基于DCS控制系统开发，不采用外挂控制设备。）	交货期：合同签订后30天内具备开工条件，每台机组工期各60天，2012月3前完成项目实施及验收(暂定，根据#1、2机组检修确定）；交货地点：贵溪发电有限责任公司	1000
10.	CPCEC FD-JX GS-202 4-06-10	D6-10贵电公司#5炉燃烧器二次风挡板执行机构改造设备采购	贵电公司二期#5炉采用东方锅炉厂DG1025/17.5-Ⅱ4型亚临界参数、四角切圆燃烧、直吹式制粉系统、汽包自然循环炉。布置A、B、C、D、E五层煤燃烧器，AB、BC、DE三层油燃烧器。计划在2004月#5机组A修中将#5炉AA、DE、EE层二次风气动执行器改造成智能型分体式电动执行器。本项目招标范围包括：采购12台智能型分体式电动执行器和安装执行机构所需的附件材料。	项目建设地点：国家电投集团江西电力有限公司贵溪发电有限责任公司； 项目工期：2004月-2005月	1000
11.	CPCEC FD-JX GS-202 4-06-11	D6-11贵电公司2024-2025年度磨煤机备件采购	贵溪电厂建有2×640MW超临界机组，配套安装12台磨煤机型号为：HP1003，制造厂家为：上海重型机械厂。建有2×300MW亚临界机组，配套安装10台磨煤机型号为：ZGM95N，制造厂家为：北京电力设备总厂。因日常设备维护需要，采购常用备品配件。本标段为上述磨煤机本体所需日常用材料备件采购，包括导向块、导向板、磨辊轴套、拉杆等，尺寸、性能应达到原制造厂家标准，品牌不限。按生产需要分批次供货。	交货期：合同签订之日起至2025年12月3， 根据招标方需要进行供货。供货期满，不论所供产品是否达到本次招标预估量，合同到期终止；供货期未到，如果所供产品提前达到本次招标预估量，合同终止。如合同执行期间，出现安全或质量问题，招标方有权终止合同；交货地点：贵溪电厂仓库	1000
12.	CPCEC FD-JX GS-202 4-06-12	D6-12新昌发电分公司20检验试验技术服务	新昌发电分公司建设有2台700MW超超临界燃煤机组，根据国家及上级规定需开展电力技术监督工作。本标段为：新昌发电分公司2台机组20技术监督检验、试验等技术服务业务。主要项目有：机组环保监测、锅炉受监段割管取样金属检验、电能质量测试等。	服务：需根据生产需要分次进行试验，以招标方具体通知为准按年度据实结算。合同期 限：合同签订之日起至2012月3止。	1000
13.	CPCEC FD-JX GS-202 4-06-13	D6-13景德镇电厂煤场增加防风抑尘网	景德镇电厂现有#1、#2煤场靠近厂界外侧按照现有防风抑尘网施工方案，新增约400米防风抑尘网，防风抑尘网高度17米（从地面开始布置），包含勘察、土建、设计优化、安装施工、检测、验收等所有工作，以及工程项目建设所需主辅设备和材料，本工程属包工包料性质。	施工：合同签订后15天内开工，工期45天。具体以招标方通知为准，具体工期必须满足招标方要求。	1000
14.	CPCEC FD-JX GS-202 4-06-14	D6-14新能源公司基于SDH数字微波通信技术的风电场（光伏电站）无线通讯研究与应用	本项目拟基于SDH数字微波通信技术设计研制配套装置，分别用于在（拟）建的新能源工程项目现场和已投产发电的新能源场站现场，实现在建新能源场站在安装完成后立即开展风机（光伏）区与中央控制室的对点联调及系统调试工作；已并网新能源场站厂区通讯故障快速切除，建立临时通讯。以上述优化为目标制定电站并网联调提质增效方案，并进行验证。通过“基于SDH数字微波通信技术进行风电场（光伏电站）无线通讯研究与应用，验证后编写能效分析报告。满足新能源场站（风电场、光伏电站各1个）现场要求的的5台样机设备；至少取得3份实用新型专利（收到国家知识产权局出具的专利授权通知书），发表3篇中文核心期刊学术论文	计划开始：203月 计划最终验收：2012月，实际开始以发包人通知为准。	1000
15.	CPCEC FD-JX GS-202 4-06-15	D6-15江西电力有限公司20安健环第二方审核	根据《集团公司本质安全型企业建设工作方案（20）》，以《国家电力投资集团公司安全健康环境管理体系评估标准（2022版）》和《国家电力投资集团公司安全健康环境管理体系建设指南（2022版）》及6个行业专篇为评估依据，融合《发电企业安全生产标准化规范》对国家电投集团江西电力有限公司下属三级单位进行评估，出具评估报告以及相关服务。包括但不限于以下内容：1.企业安全文化、2.组织保障管理、3.人力资源管理、4.隐患排查与风险管控、5.工作场所管理、6.生产用具和临时用能管理、7.生产与工程管理（火电专业篇、水电专业篇、风电专业篇、光伏专业篇、工程总承包专业篇、其他专业篇）、8.产品与相关方管理、9.职业健康管理、10.生态环境保护管理、11.应急管理12.事故事件管理、13.内审与管理评审。	项目工期：暂定204月1-2010月3。	1000
16.	CPCEC FD-JX GS-202 4-06-16	D6-16南昌联盈综合智慧能源项目、赣州万吉综合智慧能源项目施工及安装工程	1、南昌联盈综合智慧能源项目主要工程内容包括： （1）合同签订前承包人必须取得建设地点产权相关方同意施工的许可证明文件。 （2）由承包人负责协调与屋顶产权方之间的关系，由承包人负责协调屋顶产权方提供屋面，确保其提供屋顶供项目建设使用并落实施工建设，相关费用均由承包人负责； （3）项目建设期间用地的协调均由承包人负责； （4）除组件、逆变器设备甲供外，其他设备材料的采购，全部设备及材料运输、代保管及二次搬运，设备检测及人员培训；（4）本项目的全部建筑安装工程施工； （5）通过项目范围内所有设备调试试验，并提供在调试过程中需要的材料和设备； （6）负责项目建设期间的安全、质量、进度、环保管理，负责处理与工程相关的协调工作，工程通过档案、竣工验收等专业验收以及整体验收工作； （7）办理并网手续；并承担上述项目实施过程中发生的所有的费用。 （8）整体工程移交以及质保期内的服务； （9）负责项目档案归档、验收全部工作；完成项目整体移交生产； （10）按照规定购买满足要求的保险； （11）具备接入国家电投天枢云平台条件（逆变器云平台可对外传输数据）并承担接入费用； （12）负责屋顶加固（包含钢结构施工）工作： （13）按照《国家电投陆上光伏建设项目安全管理标准化手册》规范实施。 2、赣州万吉综合智慧能源项目主要工程内容包括： （1）合同签订前承包人必须取得建设地点产权相关方同意施工的许可证明文件。 （2）由承包人负责协调与屋顶产权方之间的关系，由承包人负责协调屋顶产权方提供屋面，确保其提供屋顶供项目建设使用并落实施工建设，相关费用均由承包人负责； （3）项目建设期间用地的协调均由承包人负责； （4）除组件、逆变器设备甲供外，其他设备材料的采购，全部设备及材料运输、代保管及二次搬运，设备检测及人员培训；（4）本项目的全部建筑安装工程施工； （5）通过项目范围内所有设备调试试验，并提供在调试过程中需要的材料和设备； （6）负责项目建设期间的安全、质量、进度、环保管理，负责处理与工程相关的协调工作，工程通过档案、竣工验收等专业验收以及整体验收工作； （7）办理并网手续；并承担上述项目实施过程中发生的所有的费用。 （8）整体工程移交以及质保期内的服务； （9）负责项目档案归档、验收全部工作；完成项目整体移交生产； （10）按照规定购买满足要求的保险； （11）具备接入国家电投天枢云平台条件（逆变器云平台可对外传输数据）并承担接入费用； （12）负责屋顶加固（包含钢结构施工）工作： （13）按照《国家电投陆上光伏建设项目安全管理标准化手册》规范实施。	南昌联盈综合智慧能源项目： 计划工期：202月1-205月1。总工期为90天。 赣州万吉综合智慧能源项目： 计划工期：202月1-205月1。总工期为90天。 实际开始工作按照监理人开始工作通知中载明的开始工作为准。在绝对工期不变的情况下，开工另行约定。	1000
17.	CPCEC FD-JX GS-202 4-06-17	D6-17南昌交投首批综合智慧能源项目施工及安装工程	主要工程内容包括： （1）合同签订前承包人必须取得建设地点产权相关方同意施工的许可证明文件。 （2）由承包人负责协调与屋顶产权方之间的关系，由承包人负责协调屋顶产权方提供屋面，确保其提供屋顶供项目建设使用并落实施工建设，相关费用均由承包人负责； （3）项目建设期间用地的协调均由承包人负责； （4）除组件、逆变器设备甲供外，其他设备材料的采购，全部设备及材料运输、代保管及二次搬运，设备检测及人员培训； （4）本项目的全部建筑安装工程施工；（5）通过项目范围内所有设备调试试验，并提供在调试过程中需要的材料和设备； （6）负责项目建设期间的安全、质量、进度、环保管理，负责处理与工程相关的协调工作，工程通过档案、竣工验收等专业验收以及整体验收工作； （7）办理并网手续；并承担上述项目实施过程中发生的所有的费用。 （8）整体工程移交以及质保期内的服务； （9）负责项目档案归档、验收全部工作；完成项目整体移交生产； （10）按照规定购买满足要求的保险； （11）具备接入国家电投天枢云平台条件（逆变器云平台可对外传输数据）并承担接入费用； （12）对车棚基础用地开展地勘工作； （13）按照《国家电投陆上光伏建设项目安全管理标准化手册》规范实施。	项目建设地点：江西省南昌市红谷滩区长运西客站、公交红谷滩配套中心、西湖区朝阳公交枢纽。 计划工期：202月1-205月1。总工期为90天。 实际开始工作按照监理人开始工作通知中载明的开始工作为准。在绝对工期不变的情况下，开工另行约定。	1000
18.	CPCEC FD-JX GS-202 4-06-18	D6-18广东省江门市区域户用光伏发电系统采购	户用光伏系统产品采购	项目总体交货期：2025年02月2前完成全容量交货。	1000

注：以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。
3．投标人资格要求

序号	标段名称	资格要求
1.	D6-01新昌电厂田东莲花山那拔风电场（200MW）项目前期开发技术咨询服务	一、基本条件 （1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（2）信誉要求： 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 （3）其他要求： 应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 （1）资质要求： 具有电力工程施工总承包二级及以上或可承接许可范围内建设工程总承包业务资质。 （2）业绩要求： 投标人具有至少一个山地风电场项目开发业绩（证明材料：包含封面、工程内容、签订、签字盖章页等的合同扫描件；加盖用户签章的开工或完工证明，或竣工验收证明，或质量验收证明或初步设计审查意见，或与投标业绩合同对应的结算发票等可以用于证明的材料）。 （3）项目负责人的资格要求： 投标人拟指派的开发经理须具备至少一个山地风电项目开发业绩。 （4）其他要求： 投标人具有丰富的前期支持性手续办理经验，与项目所在地政府、电网等相关部门关系融洽。
2.	D6-02新昌电厂田东莲花山那拔风电场（200MW）项目勘察设计服务	一、基本条件 （1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。 （2）信誉要求：未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 （3）其他要求： 应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 （1）资质要求： 具有工程设计综合甲级资质；或工程设计电力行业甲级资质； （2）业绩要求： 投标人近5年（2020年12月至今）具有2个及以上山地风电场项目勘察设计业绩，且单个项目开发容量累计不低于100MW（需提供合同复印件含封面、主要内容及签字页或中标通知书）。 （3）项目设总要求： 应具有较强的组织能力和丰富的设计经验，须具有至少担任一个100MW及以上风力发电项目的设计（应包括施工图设计）的经历，提供担任职务的证明材料（委任书、合同证明或社保证明等材料）。
3.	D6-03湖南新能源湘乡壶天镇分散式风电场项目临时使用林地植被恢复工程	一、基本条件 （1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。 （2）信誉要求： 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 （3）其他要求： 应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 （1）资质要求： 具有安全生产许可证。 （2）业绩要求： 近五年内完成至少两个风电场水保或植被恢复业绩。（提供合同扫描件，并提供业主方项目负责人姓名及联系方式）。 （3）项目经理的资格要求： 项目经理必须持有建造师二级及以上建造师证书。项目经理必须要求有安全B证。项目经理需进行面试（以通知为准）。
4.	D6-04景德镇发电厂#1机凝汽器蒸汽喷射真空系统改造	一、基本条件 （1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。 （2）信誉要求： 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 （3）其他要求： 应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 （1）资质要求： 投标人是所供凝汽器蒸汽喷射系统设备专业生产厂家或其授权代理商，授权代理商投标需同时提供所供产品生产厂家负责的售后服务承诺书。施工允许分包，分包方具有电力工程施工总承包（等级不限）或机电工程施工总承包（等级不限）资质和施工安全生产许可证，签订合同时提供。 （2）业绩要求： 近5年内在国内至少有2台600MW及以上火力发电机组加装凝汽器蒸汽喷射抽真空系统的改造（或供货）业绩（以2019年1月至2023年1月期间签订的合同为准），并成功运行1年以上。且必须随投标文件同时提供业绩的相关合同复印件及投运报告，投运报告包含封面、合同范围、签字页、联系方式和投运数据表。以证明投标方满足招标方业绩要求，否则其投标文件无效。 （3）其他要求：(只作为评分条件): 项目经理、管理人员应具备二级建造师资格，安全员应具有安全员B证，并有1个以上类似工程建设管理业绩，年龄不超50岁。
5.	D6-05贵电公司二期#5机组循环水泵液控蝶阀换型改造设备采购	一、基本条件 （1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。 （2）信誉要求： 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 （3）其他要求： 应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 （1）资质要求： 投标人具有中华人民共和国特种设备制造许可证(压力管道元件:类别为压力管道阀门、品种为金属阀门、级别为A2级及以上)。 （2）业绩要求： 投标人近5年内在国内至少具有2个300MW等级及以上火电机组液控蝶阀（同类产品）的供货业绩，并成功运行1年以上。以提供2019年1月至2023年1月期间签订的合同复印件为准（仅需复印相关页面），复印件应有上述业绩要求的所有信息内容（必须有使用单位验收报告），否则视为无效业绩。
6.	D6-06贵电公司20磨煤机减速机采购	一、基本条件 （1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。 （2）信誉要求： 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 （3）其他要求： 应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 （1）资质要求： 投标方必须是减速机专业制造或专业修理厂家或其直接授权代理商（授权方对产品质量承担所有责任）。（2）业绩要求： 投标方近5年内至少具有2台600MW及以上燃煤机组立式中速磨煤机减速机整机供货业绩，并成功投运1年以上，提供2018年12月至2022年12月期间签订的合同复印件为准（仅需复印相关页面），复印件应有上述业绩要求的所有信息内容，否则视为无效业绩。
7.	D6-07景德镇电厂两台锅炉水冷壁管采购项目	一、基本条件 （1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。 （2）信誉要求： 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 （3）其他要求： 应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 （1）资质要求： 投标人为电站锅炉专业生产厂家或其授权代表方，授权方需具有国家市场监督管理总局颁发的特种设备生产许可证（锅炉A级）企业资质。 （2）业绩要求： 投标人（或授权方）近五年内至少具有2个600MW等级及以上锅炉主机或锅炉受热面管材供货业绩（至少一个合同额大于100万元），以提供2019年1月至今期间签订的合同复印件为准（仅需复印相关页面），复印件应有上述业绩要求的所有信息内容，否则视为无效业绩。
8.	D6-08贵电公司20机组性能试验等技术服务项目	一、基本条件（1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。 （2）信誉要求： 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 （3）其他要求： 应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 （1）资质要求： 投标人是国内电力科学研究院（所）或其授权代表方，或具有电站技术咨询资质的技术服务单位。允许分包，实施前需提供国家或行业规定的相应资质证书复印件。（2）业绩要求： 投标人近5年至少具有600MW等级燃煤电厂机组性能试验、烟气污染物测试、电测关口表检验等三类项目中任一项的服务业绩。以提供2019年1月至今期间签订的合同复印件为准，复印件应包含上述所要求的所有信息，否则视为无效业绩。 （3）项目负责人的资格要求：无 （4）其他主要人员要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）： 兼职安全员应有安全生产管理人员安全培训合格证书
9.	D6-09贵电公司#1、2机组AGC、一次调频性能优化升级	一、基本条件 （1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（2）信誉要求： 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 （3）其他要求： 应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 （1）业绩要求： 投标方近5年内至少具有2个600MW及以上火电机组DCS系统逻辑组态（其中至少包含深度调峰控制优化、或AGC控制优化、或一次调频控制系统优化）业绩，以提供2018年12月至今期间签订的合同复印件为准（仅需复印相关页面，复印件上应有上述要求的所有信息，否则视为无效业绩）。
10.	D6-10贵电公司#5炉燃烧器二次风挡板执行机构改造设备采购	一、基本条件 （1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。 （2）信誉要求： 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 （3）其他要求： 应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 （1）资质要求： 投标方应是电动执行器的专业生产厂家或授权代理商，其产品需经过国家3C认证（投标文件中必须提供证书复印件）。 （2）业绩要求： 投标方近5年具有至少2家国内300MW等级及以上火电机组三大风机动叶或锅炉燃烧器二次风挡板电动调节型执行机构改造或供货业绩（单个合同供货不少于8 台）。以提供2018年12月至今期间签订的合同复印件为准（复印件应有符合业绩要求的相关文件的证明材料，必须包括合同封面、签字盖章页和表征主要技术参数及供货范围页等信息，否则视为无效业绩）。
11.	D6-11贵电公司2024-2025年度磨煤机备件采购	一、基本条件 （1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。 （2）信誉要求： 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 （3）其他要求： 应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件（1）资质要求： 投标方必须是专业的磨煤机生产厂家或其授权代理商。 （2）业绩要求： 投标人近五年内至少有两台300MW等级及以上燃煤机组ZGM型和HP1003中速磨煤机制造供货业绩或其备件（不含磨煤机液压油系统及减速机备件），单个合同金额不小于30万元）供货业绩，以提供2018年12月至今期间签订的合同复印件为准（仅需复印相关页面），复印件应有上述业绩要求的所有信息内容，否则视为无效业绩。
12.	D6-12新昌发电分公司20检验试验技术服务	一、基本条件 （1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。 （2）信誉要求： 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 （3）其他要求： 应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 （1）资质要求： 1、投标人是国内电力科学研究院（所）或其授权代表方，或具有电站技术咨询资质的技术服务单位。允许分包，实施前需提供国家或行业规定的相应资质证书复印件。 （2）业绩要求： 投标人近5年内至少具有2个660MW等级及以上燃煤机组检验试验技术服务业绩，以提供2019年1月至今期间签订的服务合同复印件为准（仅需复印相关页面），复印件应包含上述所要求的所有信息，否则视为无效业绩。 （3）服务设备要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）： 技术监督服务过程中，使用的检验、试验仪器仪表等需符合计量检验要求。
13.	D6-13景德镇电厂煤场增加防风抑尘网	一、基本条件 （1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。 （2）信誉要求： 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 （3）其他要求： 应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 （1）资质要求： 投标人必须具有钢结构专业承包一级及以上资质，具有安全生产许可证 （2）业绩要求： 投标人近五年内至少具有两个单一合同额在200万元及以上的钢结构工程项目业绩，以提供2019年1月至今期间签订的合同复印件为准，复印件应包含上述要求的所有信息，否则视为无效业绩’ (3)项目经理、安全员、管理人员资质要求(只作为评分条件): 项目经理、管理人员应具备二级建造师资格，安全员应具有安全员B证，并有2个以上类似工程建设管理业绩，年龄不超50岁。
14.	D6-14新能源公司基于SDH数字微波通信技术的风电场（光伏电站）无线通讯研究与应用	一、基本条件（1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。 （2）信誉要求： 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 （3）其他要求： 应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 （1）业绩要求： 近五年（2019年1月至投标截止日）投标人需提供新能源场站创新类业绩至少1项，包括但不限于新能源设备监测系统开发；软件研发；科研项目业绩。
15.	D6-15江西电力有限公司20安健环第二方审核	、基本条件 （1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。 （2）信誉要求： 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 （3）其他要求：应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 （1）业绩要求： 近5年内至少具有2份安健环管理体系建设服务业绩。
16.	D6-16南昌联盈综合智慧能源项目、赣州万吉综合智慧能源项目施工及安装工程	一、基本条件 （1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。 （2）信誉要求： 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 （3）其他要求： 应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 （1）资质要求： ①必须具有电力工程施工总承包三级及以上资质。 ②必须具有承装类四级、承修类四级、承试类四级。 ③具备有效期内的安全生产许可证。 （2）业绩要求：近五年至少完成两个总容量不低于1MW的分布式光伏项目案例。须提供业绩合同复印件或扫描件（含首页、工程范围页、签字盖章页）。 （3）项目经理的资格要求： 投标人项目经理必须具有二级注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证书（B证）； 必须具有类似工程管理经验并担任1个及以上1MWp及以上分布式光伏工程的项目经理。（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，及本项目与拟派项目经理的关联性文件等）。 派遣项目经理不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理，也不得同时担任本标段两个建设工程的项目经理。
17.	D6-17南昌交投首批综合智慧能源项目施工及安装工程	一、基本条件 （1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。 （2）信誉要求： 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 （3）其他要求： 应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 （1）资质要求： ①必须具有电力工程施工总承包三级及以上资质。 ②必须具有承装类四级、承修类四级、承试类四级。 ③具备有效期内的安全生产许可证。（2）业绩要求： 近五年至少完成两个总容量不低于1MW的分布式光伏项目案例。须提供业绩合同复印件或扫描件（含首页、工程范围页、签字盖章页）。 （3）项目经理的资格要求： 投标人项目经理必须具有二级注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证书（B证）； 必须具有类似工程管理经验并担任1个及以上1MWp及以上分布式光伏工程的项目经理。（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，及本项目与拟派项目经理的关联性文件等）。 派遣项目经理不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理，也不得同时担任本标段两个建设工程的项目经理。
18.	D6-18广东省江门市区域户用光伏发电系统采购	一、基本条件 （1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。 （2）信誉要求： 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 （3）其他要求： 应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 （1）资质要求： 取得安全生产许可证. （2）业绩要求：近5年有2项3MW以上，累计容量不低于10MW的新能源（光伏、风电）项目开发建设业绩。（需提供合同关键页扫描件）

4．招标文件的获取
4.1招标文件发售方式
注册后查看报名参与购买招标文件，不接受现场购买。
4.2招标文件发售
202月至202月210：00（北京）。
4.3招标文件价格
购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn