项目业主：见招标文件
立项情况：已立项
项目资金来源：资本金和银行贷款
项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1项目概况
项目地点：广西壮族自治区南宁市邕宁区
建设规模：邕宁那楼200MW风电项目（含200MW风电场、新建220kV升压站等）
服务期限：竣工2025年12月3。
2.2招标范围

标段名称	招标范围	工期	信息服务费（元）
吉电股份广西邕宁百济新平200MW风电项目PC总承包	（1）吉电股份广西邕宁百济新平200MW风电项目设备采购、材料采购、施工总承包（含环保、水保工程）、工程调试、项目并网、项目整体验收等工程，包括但不限于：设备采购（风力发电机组、塔筒、SVG、主变、箱变和开关柜等设备除外）、材料采购、运输和管理；发电场工程、集电线路工程、升压站改造工程、施工辅助工程等在内的项目所有工程的施工准备与施工；设备安装与调试；安全目视化建设、智慧场站建设、属地化接入及集团产业数据中台接入、业主单位集控中心接入、风力发电机组发、送、变电系统试运行、消缺和风机成功通过250小时试运行，并网商业运行及竣工验收、并网性能试验及仿真建模，本工程相关的各专项验收、联合试运转、并网及相关手续办理等全部工作，全部由承包人负责，并承担相关费用。 （2）项目永久性征地、施工期租地、拆迁补偿（杆线改迁、移坟、拆迁等）、青苗及肥料补偿、压覆矿产补偿、耕地产能指标费、施工用地附着物补偿、长期用地费、征地协调服务费、临时用地费、水土保持补偿费、林草植被恢复费、耕地占用税、余物清理费、工程施工协调、地方政府关系协调及相关手续办理等工作；施工措施性临时租地的协调及费用等。工程的临建设施用地（承包人的营地、 材料堆场、施工便道、承包人擅自超出用地红线产生的用地及赔偿费用等）由承包人负责办理相关用地手续并承担相应费用。施工期的施工用水、用电、通讯、临时设施由承包人自行解决。 （3）投标人需提交承诺函：承诺签订合同后5天内进场落实土地、协调地方关系，15天内现场具备开工条件，30天内取得电网接入等并网相关手续，如无法达到招标人上述要求，投标人向招标人支付合同金额10%的违约金并全额返还招标人已支付的预付款，同时招标人有权从投标人履约保函中直接扣除前述款项。而且，招标人有权解除投标人中标资格、解除合同关系，且招标人无需向投标人承担任何赔偿责任。投标人须赔偿招标人延误工期等招标损失。 （4）工程前期手续办理至完成竣工验收所涉及到的所有工作，包括但不限于：项目前期手续（包括但不限于环评、水保、压覆矿、军事、文物、安评、地灾、接入系统、电能质量、消纳、用林批复、建设用地批复、外送线路核准）、施工许可的三证一书手续、质量监督、自购设备及材料的监造、检测及试验、保护定值计算、计量回路校验、线路参数测试、启动验收、并网验收、达标投产、并网安全性评价、水保验收（含监理、监测、验收）、环保验收（含监理、监测、验收）、安全专篇、安全验收、职业健康、消防验收、防雷接地、档案验收、达标投产验收、竣工验收、配合创优工作、竣工验收、不动产证办理以及国家、地方政府、电网公司要求应完成的所有涉网试验，并通过所有相关验收及专项验收等。上述验收报验文件的编制、咨询、报审、承办会议等、直至验收通过的全部工作。（5）风力发电机组、塔筒、SVG、主变、箱变和开关柜等设备由项目业主采购完毕后，承包人负责所有设备、材料现场卸车、保管、二次倒运等相关工作，并承担相应费用。承包人负责一切运输手续、交通道路许可手续办理，负责规划施工现场的设备运输方式及运输路线，解决运输路线上影响运输的如架空线路（如光缆、输电线路等）改造、迁移、桥梁加固、路面加宽、维护等涉及的协调工作，满足施工运输要求和寻找设备堆放场地，设备运输车辆的拖拽、牵引，综合协调设备生产、运输、存放、倒运、保管，满足设备连续吊装要求并承担相关费用。 （6）投标人配合招标人开展与风力发电机组相关的工作（包括但不限于）催货、协调、配合、培训等，投标人自行核定相关费用。 （7）承包人负责施工中发生阻工、窝工、停工、待工、机械现场留置等发生的费用与协调以及其它不可预见的事件的处理并承担相关费用。 （8）本项目政府部门要求由项目项目业主直接支付的费用但已包含在PC范围内的，工程结算时按项目项目业主实际支付费用在结算款中扣除。 （9）为招标人、项目业主和监理单位提供现场办公设施， 办公设施标准以项目业主、监理和招标人批准的现场临建方案为准。 （10）上述招标范围内所发生费用，均含在投标人报价中。未列入上述事项但项目工程建设又必须实施的工作，由投标人自行考虑相关风险，费用包含在投标总价中。	203月2前项目开工（工程开工前完成征地、租地、用地等相关手续）；2 03月2前项目开工（工程开工前完成征地、 租地、用地等相关手续）；2 06月1前首台风机基础浇筑完成；2 08月2 前首台风机吊装完成；2010月3前 首批风电机组并网发电；202 4年12 月3前全容量并网发0，25年3 月3前完成各项专项验收，2025年6月3 前完成竣工验收。（具体开工日期以监理下发开工令日期为准，总工期不变）。风机基础施工、混凝土塔筒组装、塔筒吊装、 风机吊装作业须按不少于4个作业面同时施工考虑。	1000

注：以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。
3．投标人资格要求

标段名称

资格要求

吉电股份广西邕宁百济新平200MW风电项目PC总承包

基本资格要求 （1）具有独立订立合同的资格，能够独立承担民事责任。 （2）经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管影响正常经营，或破产状态。 （3）自投标截止之日起在近36个月内不存在骗取中标、严重违约或因自身的责任而使任何合同被解除的情形。（4）不得处于被政府行政主管部门、国家电力投资集团有限公司、项目公司及其所在二级单位、上海能源科技发展有限公司暂停或取消投标资格的情形。 （5）未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单。 （6）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”，投标人须在商务文件中提供国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询结果，包含“列入严重违法失信企业名单”“列入经营异常名录信息”的查询结果。 （7）具有完善的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的ISO9000系列质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系或等同的管理体系认证证书。（以“认证认可业务信息统一查询平台”网站（http://cx.cnca.cn）或相关国家认定的认证机构网站查询为准，未被列入暂停、撤销状态）。 （8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （9）投标人不得与招标人或其他国家电力投资集团有限公司所属单位存在重大恶性法律纠纷，对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。 （10）自投标截止之日起前18个月内不存在较大及以上安全事故。 （11）本项目不接受联合体投标。 专项资格要求 （1）资质要求： 投标人必须具有电力工程施工总承包二级及以上资质、具有承装、试电力设施许可二级及以上资质，且持有有效的安全生产许可证。 （2）业绩要求： 投标人近5年(2019年1月起至投标截止日)内须具有至少2个容量50MW及以上风电项目工程施工承包已完工业绩（业绩须是风机基础施工或风机吊装施工业绩，提供合同封面、工程承包范围、签字盖章页复印件及完工业绩证明文件）。 （3）项目经理： 必须具有国家一级注册建造师执业资格（建筑或机电专业），且具有有效的安全生产考核合格证书（B证）；近5年(2019年1月起至投标截止日)至少担任过1个单体50MW及以上风电工程施工项目经理的经历。 （需提供证明文件，本单位在职职工，提供最新的社保缴纳凭证）。 （4）项目安全总监必须具有中级注册安全工程师证

4．招标文件的获取
4.1招标文件发售方式
注册后查看报名参与购买招标文件，不接受现场购买。
4.2招标文件发售
202月至202月217时00分（北京）。
4.3招标信息服务费
购买招标文件需支付招标信息服务费，价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn