1.招标条件
本招标项目包兰线、宝中线道岔及岔区大机清筛，已由中国铁路兰州局集团有限公司计统部《中国铁路兰州局集团有限公司关于陇西机务段管线改造等275个项目预计划通知单》（兰铁计建预〔2024〕2号）等文件批准，项目执行单位为中国铁路兰州局集团有限公司中卫工务段，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 工程项目概况
建设地点：

序号	地点	道岔数量（组）	岔区数量（km）	备注
1	包兰线沙坡头站3#、5#、13#、4#、6#、10#、1#、7#、9#、2#、8#、12#、1-7L、11#道岔及岔区	14	0.661
2	包兰线孟家湾站3#、5#、4#、6#、1#、7#、2#、8#、9#道岔及岔区	9	0.612
3	包兰线红卫站3#、5#、13#、4#、6#、12#、1#、7#、9#、2#、8#、10#、L1-7#、2-8L、11#道岔及岔区	15	0.538
4	宝中线崇信站1#、5#、2#、6#、10#道岔及岔区	5	0.676
5	宝中线平凉南站1#、15#、17#、35#道岔及岔区	4	0.731
合计		47	3.218

本次招标项目主要作业内容为道岔清筛、道岔转运石砟、道岔转运污土、道岔整修、岔区清筛、岔区转运石砟、岔区转运污土、岔区线路整修。
建设工期：本工程建设工期拟定为300天,拟开工日期为 203月，竣工为 2012月3（具体开工日期以中卫工务段段批准的开工报告及施工计划日期为准）。
2.2 招标范围
包兰线、宝中线道岔及岔区大机清筛，详见招标文件工程量明细表。
3.投标人资格要求
3.1 投标人必须在中华人民共和国境内依法注册，并具有符合投标项目经营范围，能独立承担民事责任的法人组织，能提供增值税专用发票，有承担项目能力，资信良好，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
32 同一企业集团母、子公司不得在同时投标；同一企业集团公司的子公司投标不能超过两家。
3.3近3年无任何违法和重大违约行为；近3年未发生与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。
3.4投标人或其法定代表人近三年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为记录。通过中国裁判文书网https://wenshu.court.gov.cn/查询。
3.5 本次招标不接受经“信用中国”网站查询后显示为失信被执行人的投标人。（以发布公告之日起至投标截止日前在“信用中国”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。
3.6 本次招标不接受联合体投标。
3.7 投标人必须具有独立法人资格，具有铁路线路施工工程资质，必须有从事铁路营业线施工相关经验（需提供中标通知书或施工合同等相关业务证明），为兰州局集团公司工务系统零小工程项目管理平台中施工单位库内信誉评价B级及以上施工单位，有满足施工所需数量的道岔清筛机及掌握铁路营业线作业安全风险、熟知作业流程的机械操作人员。需提供近6个月内开具给招标人的银行资信证明。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于202月18时00分至 202月18时00分获取招标文件。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的为202月214时30分至202月215时00分

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn