一、项目概况与招标内容
1.项目概况
负责室外宏基站设备及天线的安装，室内信源及分布系统的全部设备的安装以及天线、线缆、各类器件以及供电系统等相关附属设备、材料的安装及布放，并负责提供标签、扎带等乙供材。施工单位严格按照图纸及相关规范施工，保证施工质量，确保施工进度，在工程期限内确保交付开通。施工服务与安全生产费不含税预估金额为139,000.00元人民币。
2.招标内容

序号	采购内容	不含税估算金额（元）	税率（%）
1	无线网工程室外宏基站施工服务	30000.00	9
2	无线网工程室外宏基站施工安全生产费	3000.00	9
3	无线网工程有源室分施工服务	100000.00	9
4	无线网工程室有源室分施工安全生产费	6000.00	9

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的产品品类、处理措施、处理范围、禁限期等关键内容。
u付款进度比例：开工付款支付安全生产费的50%、初验合格支付订单合同签约价扣除安全生产费部分的30％；终验合格支付扣除上述已支付款项及安全生产费后剩余的合同款项。
u保修期：自工程竣工验收合格之日起质量保修6个月；
u服务期限：自合同签订之日起至2012月3；
u工期要求：在委托具体订单时，如承包人无法承接或在规定开工期限内十日后未能按期开工，发包人有权解除订单，并将该施工任务按照本标段各中标人排名先后顺序的原则分配。
u违约条款：见合同违约条款。
u无线网工程室外宏基站施工服务费设置最高投标折扣25%。无线网工程有源室分施工服务费设置最高投标折扣45%。
u取费依据工信部通信451号《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》执行。
二、投标人资格要求
1.投标人基本资格要求
1)本项目要求投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构，须提供企业合法经营的资质证明文件复印件（含营业执照、税务登记证、组织机构代码证）；对于已完成“三证合一”或“五证合一”登记制度改革的，须提供由工商部门核发的最新营业执照复印件。投标人所提供的证书须在其相关网站或证书上的二维码标识可查询，若查询不到或未在有效期均不计取。
2)本项目要求投标人具备自2020年以来的相关业绩 ，应当满足下列要求：相关业绩的单项合同金额在15万元及以上或合同累计金额在15万元及以上 。如为单项合同，需提供合同关键页（包括但不限于合同首页、合同金额所在页、合同标的所在页、合同签章页等。）复印件；如为框架合同，须同时提供订单（或发票 ，金额和以订单为准）复印件。注：发票上的金额、发票号和项目名称（如有）必须清晰可见，未按以上要求提供合同业绩证明材料的，不纳入合同业绩统计。
3)本项目要求投标人具备以下资质类证书：
a)具备有效的住建行政主管部门颁发建筑施工企业安全生产许可证。
b)具备有效的住建行政主管部门颁发的通信工程施工总承包三级或以上资质。
注：投标人所提供的资质证书须在其相关网站或证书上的二维码标识可查询，若查询不到或未在有效期均不计取。
4)人员配备要求：
至少配备1名项目经理，具备有效期内的住建主管部门颁发的B类安全生产考核合格证；
注：提供身份证、资格证书等相关证明材料复印件，并提供本单位劳动合同或为其缴纳三个月（提供评选截止日期近12个月内的三个月）的社保证明材料，如第三方代缴，另须出具委托代理协议等证明材料；项目经理须提供无在建工程承诺书。否则不予计取。
5)投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
6)本项目不接受联合体投标。
2.投标人不得存在下列情形之一
1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
2)被依法暂停或取消投标资格的；
3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
4)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
5)在最近三年内 [投标截止前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
6)在最近五年内 [投标截止前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
7)在最近五年内 [投标截止前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
8)近两年[投标截止前24个月]在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的（须在投标时提供书面承诺，格式自拟）；
9)被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
10)为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
11)为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
12)为本招标项目的代建人；
13)为本招标项目的招标代理机构；
14)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
15)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
16)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
17)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；
18)法律法规、招标文件限定的其他情形。
3.法律法规规定的其他要求。
三、资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
四、招标文件的获取
招标文件获取:2001月100时00分至2001月100时00分。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn