一、本次招标条件
本招标项目湖北楚新矿业有限公司宜都市钟家冲建筑石料用灰岩矿美洋场地10KV输变电EPC总承包项目已列入2023年度计划，项目业主为湖北楚新矿业有限公司，资金来源为自筹，项目已具备招标条件，招标人为湖北楚新矿业有限公司，现对该项目进行公开招标，实行资格后审。
二、项目概况和招标范围
2.1 项目概况：本项目为美洋场地10KV输变电项目，线路起点为110kV青湖变电站，线路终点为湖北楚新矿业有限公司美洋场地，工作范围包括但不限于：线路由110KV青湖变电站10KV青160间隔出线至站外建一进二出分接箱，由分接箱新出两回线路沿现有电缆沟通道敷设电缆跨越化工园5#路（采用顶管形式敷设电缆穿越兴发皮带管廊、化工园9#路高架桥、兴宜大道至化工园9#路，与容汇专线平行架设至跨过化工园5#路），再架设10KV双回架空线路至美洋场地配电室，后再沿美洋场地至码头皮带廊道敷设一条电缆至码头配电室。
（1）10kV双线架空线路：总计约6km(3km*2)，导线型号采用JKLYJ-10kV-240。
（2）10kV双回路电缆：敷设10kV电缆约2.2km,其中电缆型号采用ZC-YJV22-8.7/15kV-1*630约2.1km, 采用ZC-YJV-8.7/15-1*630电缆约0.1km。新建4孔顶管约0.14km，新建4孔排管混凝土0.4km。
（3）美洋场地至码头电缆：敷设10kV电缆约0.6km,电缆型号采用ZC-YJV22-8.7/15kV-1*630。
（4）新立φ230*15m电杆48基，φ230*18m电杆7基，φ350*15m电杆6基。
（5）新增1进3出分接箱1台；
2.2 招标范围：包含但不限于钟家冲建筑石料用灰岩矿美洋场地10KV输变电EPC总承包的设计·采购·施工（EPC）总承包项目。主要内容包含但不限于与本项目有关的所有建安工程相关的建设内容，总承包范围划分为：
（1）工程设计范围：包括工程范围内工程勘察、初步设计（含初步设计概算编制）、施工图设计（含施工图预算编制）、施工图审查、竣工图编制、现场服务等，招标人要求投标人提供符合要求的设计成果并通过审查，同时应承担其他相关后续服务工作。
（2）工程施工范围：工程设计图纸范围内的输电线路工程施工、10kv线路建设、设备的安装和调试（包括技术指导）、其他配套工程及本项目涉及的所有政策处理工作。
（3）工程采购范围：包括工程建设所有材料、设备的采购和保管、及相关配件及备件等。
2.3 服务期：建设工期：自合同签订之日起至201月3（其中设计工期：自合同签订之日起20个日历天内），若因发包人原因造成工期延误的，工期顺延 ；
2.4 标段划分：/。
三、投标人资格条件、要求
3.1具有①设计资质：具有行业主管部门颁发的工程设计电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级及以上资质。（若联合体投标，由承担设计工作的联合体成员提供）；②施工资质：具有行业主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质；并取得行业主管部门颁发的《承装、承修、承试》电力设施许可证承装类三级及以上、承修类三级及以上、承试类三级及以上等级（若联合体投标，由承担施工工作的联合体牵头方提供）；③投标人须持有有效期内的建设行政主管部门核发的企业安全生产许可证。（若联合体投标，由承担施工工作的联合体牵头方提供）；④企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书。（若联合体投标，由承担施工工作的联合体牵头方提供）资质；
3.2自2018年7月至投标截止具有业绩：
（1）自2018年7月以来（以合同签订日期为准），承担过1项合同金额不低于20万元10KV及以上电力建设或输变电或改造工程设计业绩。
（2）自2018年7月以来（以合同签订日期为准），承担过1项合同金额不低于300万元的10KV及以上电力建设或输变电或改造工程施工业绩（含总承包业绩）。
以上两项业绩要求同时满足，设计业绩和施工业绩不强制要求为同一项目业绩。
以上业绩证明材料：合同协议书复印件；若证明材料不能体现主要工程内容、合同签订等相关信息的，还应同时提供发包人出具的证明材料予以说明，否则业绩不予认可；
3.3本次招标 接受 联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：
（1）联合体成员的家数最多不超过2家，施工单位作为联合体牵头人；
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体成员各方权利义务；
（3）联合体投标的，应当以联合体牵头人的名义提交投标保证金。以联合体牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力；
（4）联合体投标的，应按本招标须知对投标人的要求提交联合体各成员的有关证件 和资料。除另有规定，本招标文件中的“投标人”一词包括联合体各成员；
3.4每个投标人可在招标中对 1 个标段（合同包）投标，每个投标人允许中 1 个标。参加多标段（合同包）投标的投标人，须对每个标段（合同包）单独递交投标文件。
3.5自 2020 年 7 月 1 日至投标截止日期间投标人或拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网查询显示内容为准，以法院判决书判决日期为准）；
3.6 拟派主要人员：
（1）项目负责人（若联合体投标，由承担施工工作的联合体牵头方委派）：人数1名。
①具备机电工程或电力工程二级注册建造师资格证书，并具有工程师及以上职称，具有有效的安全生产考核合格证书（B证）；
②自2018年7月（以合同签订日期为准）以来，承担过一项10KV及以上电压等级输变电工程项目负责人(并附相应业绩证明材料：合同协议书复印件；若以上证明材料不能体现主要工作内容、项目负责人姓名等相关信息的，还应同时提供发包人出具的证明材料予以说明，否则业绩不予认可）；
③未在其他在建合同工程中任职。
（2）施工技术负责人（若联合体投标，由承担施工工作的联合体牵头方委派）：人数1名。具备机电工程二级注册建造师资格证书或中级工程师及以上职称；
（3）设计负责人（若联合体投标，由承担设计工作的联合体成员委派）：人数1名。具备注册电气工程师注册执业证书及电力工程相关专业工程师及以上职称。
（4）安全负责人（若联合体投标，由承担施工工作的联合体牵头方委派）：人数1名。具有有效期内的金属非金属矿山安全生产知识和管理能力考核合格证（安全管理人员）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）；
（5）安全员（若联合体投标，由承担施工工作的联合体牵头方委派）：人数1名。具有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（C类）。
四、招标文件网上下载：2023年12月至2023年12月1。
五、投标文件递交 5.1投标文件递交的截止：2023年12月19时30分；

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn