武汉大悦城商务项目商铺电力增容、公寓商改民电及电力管群工程招标公告
日期:2023-10-31
收藏项目
一、招标条件
本武汉大悦城商务项目商铺电力增容、公寓商改民电及电力管群工程已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为自筹资金900万元,招标人为武汉大悦城房地产开发有限公司。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
1、规模:投资额约900万元。
2、建设地点:武汉市洪山区高新大道武汉大悦城。
3、计划工期:计划总工期6
历天,具体开工日期以监理或甲方发出的开工令为准。如果发包人根据市场情况需要提早或延后开工的,本合同的所有条款均不予调整,承包人必须无条件接受。
4、招标范围:武汉大悦城商务项目商铺电力增容、公寓商改民电及电力管群工程包含:1期底商商铺电力增容,3#、4#公寓(3#公寓10-14层、4#公寓4-21层)商电改民电工程,以及从光谷中心城1#开闭所开始,途径神墩三路、豹山路,终点至祥云变电站的电力管群施工,包含本项目的招标文件、工程量清单、答疑纪要、施工设计图等范围内的所有内容,但不限于:图纸及清单范围内的施工、验收等工程。具体以图纸、工程施工界面、清单以及现场变更签证为准。发包人有权根据实际情况对承包人的工程承包范围和工程内容做出调整。发包人有权根据实际情况对承包人的工程承包范围和工程内容做出调整。当工程承包范围有增减时,发包人以书面通知明确,承包人不能拒绝,并按本合同明确约定的结算办法进行结算,同时承包人不因施工范围调整而提出任何索赔。
三、投标人资格要求
1、法定代表人身份证明及其二代身份证或法定代表人授权委托书及其二代身份证;
2、在中国境内注册具有独立法人资格,具有电力工程施工总承包三级及以上资质、承装(修、试)电力设施五级及以上许可证,提供有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件;
3、投标人提供拟派项目经理的机电安装工程专业二级及以上注册建造师注册证书(建造师注册证书的注册单位须与投标人名称一致,如证书实行电子注册的须提供电子证书)、安全生产考核合格证书B证、二代身份证并提供近三个月由社保局出具的社会保险缴纳证明,社保局网站打印件(带电子章)也予以认可,国家有规定的按相关规定执行;且未担任其他在建工程的项目经理,须提供无在建工程的承诺书(承诺书要求详见附件);
4、投标人须提供企业近三年内(2020年10月至今,以合同签订
为准)至少1项类似工程业绩(单项合同金额不低于800万元),需提供满足上述要求的合同复印件;
5、投标人拟派本项目的施工员、质量员、安全员、材料员、资料员须按建设行政主管部门的要求配备并齐全,其中施工员、质量员、材料员、资料员应具有相应培训考核合格证书,安全员须持有安全生产考核合格证(C证);以上人员需提供二代身份证,近三个月由社保局出具的社会保险缴纳证明,社保局网站打印件(带电子章)也予以认可,国家有规定的按相关规定执行;
6、投标人须提供中华人民共和国最高人民法院裁判文书网上(http://wenshu.court.gov.cn)近三年(2020年10月至今)企业、法定代表人及本项目拟派的项目经理无行贿犯罪证明查询网页截图;
7、投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体(提供“信用中国”网站查询截图);
8、投标人近三年内(2020年10月至今)在经营活动中没有重大违法记录、无重大质量及安全事故发生,须提供满足上述要求的承诺书(承诺书要求详见附件);
9、投标人所递交的资料及上述原件须真实有效,须提供满足上述要求的承诺书(承诺书要求详见附件);
10、本项目不接受联合体投标,也不允许相互之间存在控股关系或企业法定代表人为同一人的投标人进行资格申请,一经查实,其投标将被拒绝;
四、招标文件的获取
1、招标文件获取
:2023年10月3
17时00分至2023年11月
17时00分(北京
,下同)
本武汉大悦城商务项目商铺电力增容、公寓商改民电及电力管群工程已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为自筹资金900万元,招标人为武汉大悦城房地产开发有限公司。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
1、规模:投资额约900万元。
2、建设地点:武汉市洪山区高新大道武汉大悦城。
3、计划工期:计划总工期6
4、招标范围:武汉大悦城商务项目商铺电力增容、公寓商改民电及电力管群工程包含:1期底商商铺电力增容,3#、4#公寓(3#公寓10-14层、4#公寓4-21层)商电改民电工程,以及从光谷中心城1#开闭所开始,途径神墩三路、豹山路,终点至祥云变电站的电力管群施工,包含本项目的招标文件、工程量清单、答疑纪要、施工设计图等范围内的所有内容,但不限于:图纸及清单范围内的施工、验收等工程。具体以图纸、工程施工界面、清单以及现场变更签证为准。发包人有权根据实际情况对承包人的工程承包范围和工程内容做出调整。发包人有权根据实际情况对承包人的工程承包范围和工程内容做出调整。当工程承包范围有增减时,发包人以书面通知明确,承包人不能拒绝,并按本合同明确约定的结算办法进行结算,同时承包人不因施工范围调整而提出任何索赔。
三、投标人资格要求
1、法定代表人身份证明及其二代身份证或法定代表人授权委托书及其二代身份证;
2、在中国境内注册具有独立法人资格,具有电力工程施工总承包三级及以上资质、承装(修、试)电力设施五级及以上许可证,提供有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件;
3、投标人提供拟派项目经理的机电安装工程专业二级及以上注册建造师注册证书(建造师注册证书的注册单位须与投标人名称一致,如证书实行电子注册的须提供电子证书)、安全生产考核合格证书B证、二代身份证并提供近三个月由社保局出具的社会保险缴纳证明,社保局网站打印件(带电子章)也予以认可,国家有规定的按相关规定执行;且未担任其他在建工程的项目经理,须提供无在建工程的承诺书(承诺书要求详见附件);
4、投标人须提供企业近三年内(2020年10月至今,以合同签订
5、投标人拟派本项目的施工员、质量员、安全员、材料员、资料员须按建设行政主管部门的要求配备并齐全,其中施工员、质量员、材料员、资料员应具有相应培训考核合格证书,安全员须持有安全生产考核合格证(C证);以上人员需提供二代身份证,近三个月由社保局出具的社会保险缴纳证明,社保局网站打印件(带电子章)也予以认可,国家有规定的按相关规定执行;
6、投标人须提供中华人民共和国最高人民法院裁判文书网上(http://wenshu.court.gov.cn)近三年(2020年10月至今)企业、法定代表人及本项目拟派的项目经理无行贿犯罪证明查询网页截图;
7、投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体(提供“信用中国”网站查询截图);
8、投标人近三年内(2020年10月至今)在经营活动中没有重大违法记录、无重大质量及安全事故发生,须提供满足上述要求的承诺书(承诺书要求详见附件);
9、投标人所递交的资料及上述原件须真实有效,须提供满足上述要求的承诺书(承诺书要求详见附件);
10、本项目不接受联合体投标,也不允许相互之间存在控股关系或企业法定代表人为同一人的投标人进行资格申请,一经查实,其投标将被拒绝;
四、招标文件的获取
1、招标文件获取
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
相关项目推荐
- 华润电力(锦州)有限公司2025年5月第六轮市场煤询价采购项目(4000大卡烟煤火运)公告 2025-05-28
- 华润电力(锦州)有限公司2025年5月第五轮市场煤询价采购项目(3500大卡烟煤汽运)公告 2025-05-28
- 安全监控系统大修二次采购公告(安徽恒源煤电股份有限公司煤矿)招标公告 2025-05-28
- 辽宁铁煤集团东浩热电技术有限责任公司2025第三批建设工程施工劳务分包招标公告 2025-05-28
- 2025年中国电信股份有限公司三明分公司大田县某学校智慧校园项目(第二部分)招标公告 2025-05-28
- 矿建机械化:本钢能源总厂220KV输变电工程EPC总承包工程钉子等共5项二次采购公告 2025-05-28
- 清洁能源分公司-投资项目土壤电阻率测试仪等2项招标公告 2025-05-28
- 敬集团乌钢事业部能源中心2#加压机由360更换为450加压机项目招标变更公告 2025-05-28
- 中铁三局云龙车辆段项目中粗砂、碎石招标2025-029招标公告 2025-05-28
- 中节能晶和科技有限公司LED反逻辑户外电源货物类询比采购(二次公告)采购公告 2025-05-28
会员登录立即注册
客服电话
- 客服电话:010-6880 9590
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询刘欣
-
标书下载更多
- 广东省工伤康复中心中药饮片供应及代煎服务项目招标公告
- 丹阳中鑫华海清洁能源有限公司空压机及干燥机大修招标公告
- 广东省南丰强制隔离戒毒所戒毒医院综合楼修缮工程竞争性磋商公告
- 顺德检测院2025年度辅助检验服务采购(新疆地区)招标公告
- 佛山市顺德区人民法院2025年度和解中心调解工作服务招标公告
- 省监狱局未成年犯管教所(白云监狱)政务信息化基础设施运维暨办公自动化设备运维(2025年)项目(二次)招标公告
- 广东象头山国家级自然保护区森林防火基础设施建设招标公告
- 福建省公路水路规划数据库更新和系列图制作项目招标公告
- 福建理工大学材料学院聚焦离子束双束扫描电镜(FIB)采购项目招标公告
- 广东省韩江流域潮州供水枢纽数字孪生平台建设(2024年)项目招标公告