黄河鑫业有限公司综合智慧能源项目光伏柔性支架、BIPV支架及光伏车棚等建筑安装工程招标公告
日期:2023-09-18
收藏项目
立项情况:已立项
项目资金来源:资金由黄河鑫业有限公司负责,现已落实到位
项目已具备招标条件,现进行公开招标
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况及地点
项目概况:距离西宁飞机场约65km,距离西宁火车站约35km,西宁距离本项目工程所在地甘河滩工业园区约35km。公路的设计标准为二级公路,设备进厂交通为公路进厂。
黄河鑫业有限公司综合智慧能源项目主要在厂区多个区域内完成光伏柔性支架及组件、BIPV支架及组件、光伏车棚及直流接入设备安装等项目的实施,主要包括以土建基础施工、金属结构安装、组件安装、光伏电气安装及调试、管道安装及打压试验等内容。本工程总装机容量13MW,本期实施10.271MW,其中:柔性支架0.311MW;BIPV
1.39MW;停车场光伏车棚1.1MW;厂外空地7.92MW。项目地点:西宁市甘河工业园区黄河鑫业有限公司。
2.2招标范围
[DNYZC-2023-09-01-664-01]
黄河鑫业有限公司综合智慧能源项目光伏柔性支架、BIPV支架及光伏车棚等建筑安装工程
技术规格及数量/采购范围:
2.1土建工程包括(但不限于):
承包人应承担合同范围内工程的施工、检测试验、验收、消缺处理等直至竣工移交给发包人的全部工作。甲供材详见《甲供材料清单》。(1)场地平整;
(2)电缆沟开挖回填;
(3)地坪及排水沟、井的施工;
(4)金属结构支架、设备、逆变器平台等基础的施工;
(5)完成与本工程相关的其它土建工程施工。
2.2安装工程包括(但不限于):
承包人应承担合同范围内材料及设备的到货验收、卸车、保管、场内二次运输、安装、调试、启动试运行、消缺处理,直至竣工移交给发包人的全部工作;并配合第三方检测单位完成设备的到货、施工过程、投运前后的检测试验等工作,还应参加发包人认为有必要参加的有关设备的出厂验收等工作。
(1)电池组件及金属结构支架等安装;
(2)光伏车棚安装及调试;
(3)10kV升压箱变及组串逆变器一体化设备的安装、接线、调试、试验;
(4)接地工程:区域内接地网(接地极)及设备接地、接地电阻测试;
(5)二次系统安装、接线、调试及等电位连接;
(6)电缆敷设、光缆的敷设及熔接、电缆头压接制作及试验、防火封堵等;
(7)直流接入安装,升压、降压及直流路由器安装、集中式智能汇流箱安装,电缆敷设、电缆头制作及试验等;
(8)调试、试验及启动试运行;
(9)完成与本工程相关的其它安装及调试等。
2.3施工作业需要的钢材(不含在甲供材料表中)、备件、工器具、机械设备等由乙方提供;
2.4施工产生的垃圾由乙方自行外运处理,费用自行承担。合同工期:自合同签订生效之日起9
内完工。如因生产原因,造成项目无法按期施工的,合同工期顺延。
文件价格(元):500元
注:以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。
3.投标人资格要求
3.1标段编号:[DNYZC-2023-09-01-664-01]
标段名称:黄河鑫业有限公司综合智慧能源项目光伏柔性支架、BIPV支架及光伏车棚等建筑安装工程通用资格条件
1、投标人应具有独立订立合同的法人资格
2、核查投标人是否处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态,是否被列为失信被执行人或国家电投集团黄河水电公司黑名单
3、近三年内未发生过重伤及以上人身伤亡事故专用资格条件
1、在近3年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形;
2、信誉要求:(1)未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;(2)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;
3、经营状况良好;
4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;
5、本项目不接受联合体投标,不允许转让及分包;
6、中华人民共和国市场监督管理部门注册的,具有独立法人及一般纳税人资格的建筑工程施工总承包二级及以上资质的企业;
7、投标人须具有有效的安全生产许可证。
8、项目主要人员资格
(1)项目经理具有建筑工程专业二级及以上的注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书(B级)。
(2)安全负责人(或专职安全员)具有安全生产考核合格证书(C级)。
9、投标人在投标基准日期的近三年内,具有至少五个已完工的相同或相类似的项目业绩(附合同复印件)。
4.招标文件的获取
4.1招标文件发售方式
注册后查看报名参与购买招标文件,不接受现场购买。
4.2招标文件发售
2023年9月1
至2023年9月2
。
4.3招标文件价格
购买招标文件需支付招标文件工本费,招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买,一经售出,费用不退。
项目资金来源:资金由黄河鑫业有限公司负责,现已落实到位
项目已具备招标条件,现进行公开招标
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况及地点
项目概况:距离西宁飞机场约65km,距离西宁火车站约35km,西宁距离本项目工程所在地甘河滩工业园区约35km。公路的设计标准为二级公路,设备进厂交通为公路进厂。
黄河鑫业有限公司综合智慧能源项目主要在厂区多个区域内完成光伏柔性支架及组件、BIPV支架及组件、光伏车棚及直流接入设备安装等项目的实施,主要包括以土建基础施工、金属结构安装、组件安装、光伏电气安装及调试、管道安装及打压试验等内容。本工程总装机容量13MW,本期实施10.271MW,其中:柔性支架0.311MW;BIPV
1.39MW;停车场光伏车棚1.1MW;厂外空地7.92MW。项目地点:西宁市甘河工业园区黄河鑫业有限公司。
2.2招标范围
[DNYZC-2023-09-01-664-01]
黄河鑫业有限公司综合智慧能源项目光伏柔性支架、BIPV支架及光伏车棚等建筑安装工程
技术规格及数量/采购范围:
2.1土建工程包括(但不限于):
承包人应承担合同范围内工程的施工、检测试验、验收、消缺处理等直至竣工移交给发包人的全部工作。甲供材详见《甲供材料清单》。(1)场地平整;
(2)电缆沟开挖回填;
(3)地坪及排水沟、井的施工;
(4)金属结构支架、设备、逆变器平台等基础的施工;
(5)完成与本工程相关的其它土建工程施工。
2.2安装工程包括(但不限于):
承包人应承担合同范围内材料及设备的到货验收、卸车、保管、场内二次运输、安装、调试、启动试运行、消缺处理,直至竣工移交给发包人的全部工作;并配合第三方检测单位完成设备的到货、施工过程、投运前后的检测试验等工作,还应参加发包人认为有必要参加的有关设备的出厂验收等工作。
(1)电池组件及金属结构支架等安装;
(2)光伏车棚安装及调试;
(3)10kV升压箱变及组串逆变器一体化设备的安装、接线、调试、试验;
(4)接地工程:区域内接地网(接地极)及设备接地、接地电阻测试;
(5)二次系统安装、接线、调试及等电位连接;
(6)电缆敷设、光缆的敷设及熔接、电缆头压接制作及试验、防火封堵等;
(7)直流接入安装,升压、降压及直流路由器安装、集中式智能汇流箱安装,电缆敷设、电缆头制作及试验等;
(8)调试、试验及启动试运行;
(9)完成与本工程相关的其它安装及调试等。
2.3施工作业需要的钢材(不含在甲供材料表中)、备件、工器具、机械设备等由乙方提供;
2.4施工产生的垃圾由乙方自行外运处理,费用自行承担。合同工期:自合同签订生效之日起9
文件价格(元):500元
注:以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。
3.投标人资格要求
3.1标段编号:[DNYZC-2023-09-01-664-01]
标段名称:黄河鑫业有限公司综合智慧能源项目光伏柔性支架、BIPV支架及光伏车棚等建筑安装工程通用资格条件
1、投标人应具有独立订立合同的法人资格
2、核查投标人是否处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态,是否被列为失信被执行人或国家电投集团黄河水电公司黑名单
3、近三年内未发生过重伤及以上人身伤亡事故专用资格条件
1、在近3年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形;
2、信誉要求:(1)未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;(2)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;
3、经营状况良好;
4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;
5、本项目不接受联合体投标,不允许转让及分包;
6、中华人民共和国市场监督管理部门注册的,具有独立法人及一般纳税人资格的建筑工程施工总承包二级及以上资质的企业;
7、投标人须具有有效的安全生产许可证。
8、项目主要人员资格
(1)项目经理具有建筑工程专业二级及以上的注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书(B级)。
(2)安全负责人(或专职安全员)具有安全生产考核合格证书(C级)。
9、投标人在投标基准日期的近三年内,具有至少五个已完工的相同或相类似的项目业绩(附合同复印件)。
4.招标文件的获取
4.1招标文件发售方式
注册后查看报名参与购买招标文件,不接受现场购买。
4.2招标文件发售
4.3招标文件价格
购买招标文件需支付招标文件工本费,招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买,一经售出,费用不退。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
相关项目推荐
- 中交路建四川公司兴元路项目沥青混凝土采购招标公告 2025-05-06
- 新桥东片区重点城市更新项目07-06/07/10/14地块精装修工程铝合金线条招标申请招标采购公告 2025-05-06
- 配电室维修改造项目的竞争性磋商公告 2025-05-06
- 中铁二十二局集团第三工程有限公司园山公交地块保障性租赁住房(EPC)项目经理部自购物资(商品混凝土)二次招标采购项目招标公告 2025-05-06
- 军休十八所办公楼装修改造工程竞争性磋商公告 2025-05-06
- 周口市第一人民医院吊顶、弱电改造项目竞争性磋商公告 2025-05-06
- 军休三十三所13号楼装修改造工程竞争性磋商公告 2025-05-06
- 黄山谷捷股份三期研发大楼装饰装修工程招标公告 2025-05-06
- 海南临高县老城区城市更新改造项目(一期)—安置房小区项目商品混凝土(一阶段)采购公告 2025-05-06
- 敦煌-商用混凝土采购招标公告 2025-05-06
会员登录立即注册
客服电话
- 客服电话:010-6880 9590
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询刘欣
-
标书下载更多
- 2025年硬件设备和信息网络运维服务外包项目招标公告
- 通航建筑物安全风险辩识评估(二次)招标公告
- 汕头市澄海区人民法院科技法庭租赁项目竞争性磋商公告
- 福建省特种设备检验研究院“2025年院本部仪器设备校准服务项目”招标公告
- 福建中医药大学附属第二人民医院医疗垃圾袋及利器盒配送服务招标公告
- 广东省公安厅2025-3信息化咨询(2024年)项目(二次)招标公告
- 莆田市秀屿区行政服务中心“一窗受理、集成服务”综合窗口前台工作人员外包(派遣)服务类采购项目竞争性磋商公告
- 2025年乌山历史风貌区管养服务采购项目招标公告
- 安溪县重点项目农用地转用和土地征收报批业务技术支撑服务项目竞争性磋商公告
- 2025年福建省耕地种植用途管控项目招标公告