本招标项目为中国铁塔股份有限公司江苏省分公司2022-2023年室内分布施工服务增补采购项目、招标人为中国铁塔股份有限公司江苏省分公司，注册后查看项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。
1．招标范围
1.1  招标范围: 范围主要包括：室内分布系统施工涉及的站址选址、站址协调、施工协调、工程施工和开通、系统性能测试(覆盖性测试)、竣工报告（含测试报告）编制、验收、保修等；配合工程设计、项目监理以及工程审计；线缆施工、天线施工、无源器件（含POI）施工、电源引入施工、RRU之间的级联光缆施工及红线内的管道和光缆施工等。
1.1.1预计规模：人民币1300万元（不含税），1417万元（含税）
1.1.2实施地域：采购人指定地点（详见各标段对应实施区域）
1.1.3计划工期：已完工楼宇：2万平米以下，从开工到完工内验，工期25天；2万-5万平米，从开工到完工内验工期40天；5万-10万平米，从开工到完工内验工期50天；10万-20万平米，从开工到完工内验工期60天；20万平米以上，从开工到完工内验工期70天。具体工期以甲方单项工程施工通知单为准。
1.1.4质量标准要求：合格
1.1.5技术标准要求：合格
1.1.6集中招标合同有效期：自《中国铁塔股份有限公司江苏省分公司2022-2023年室内分布施工服务框架协议》对应区域份额执行完毕之日起至下一次招标结果生效时止。需求收集覆盖周期同框架有效期。
1.2  承包方式：包工部分包料
1.3  本项目划分为 5个 标段，每个标段中标人数量为1人，对应中标份额为100%，具体标段划分如下：

标段	标段名称（实施区域）	对应预算金额（不含税/万元）
1	亭湖区	325
2	东台市、大丰区	300
3	盐都区	265
4	响水县、滨海县、阜宁县	260
5	建湖县、射阳县	150

本项目允许投标人同时中标的最多标段数为1个，各标段中人员、工器具、车辆等须独立配备（除企业主要负责人外，其他人员不得重复）不得重复
1.4报价方式：本项目按折扣（非OFF）报价，报价折扣以《信息通信建设工程预算定额》、《信息通信建设工程费用定额》、《信息通信建设工程概预算编制规程》（工信部通信〔2016〕451号）的18%为基准。折扣（非OFF）=1-下浮率（%）
1.5本项目设置最高投标限价，最高投标限价为折扣（非OFF）100%。投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。
2．投标人资格要求

 
2.1  投标人基本资格要求
2.1.1依法设立：应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于招标人和采购代理机构，须提供有效的注册登记文件。
2.1.2控股及管理关系：在招标公告（邀请书）发出前3（发出当日不计）至投标截止日（含）期间，法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.1.3自然人股东：投标人的股东为自然人，且完全一致的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。
2.1.4高级管理人员：投标人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。
2.1.5财务要求：应能够开具增值税专用发票，并承诺中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税专用发票，提供承诺函并加盖公章。
2.1.6资质要求：应同时具备以下资质：
（1）具有住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的通信工程施工总承包三级及以上资质或通信工程施工总承包乙级及以上资质；
（2）具有住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的安全生产许可证。
须提供有效的证书复印件。
2.1.7业绩要求：2020年1月至投标截止期间签订的室内分布无线公网覆盖通信工程相关施工业绩（不含地铁大型项目）业绩累计金额不少于200万元；以上、金额以单项合同或“框架合同对应的订单或发票或甲方证明”为准，须提供包括合同首页、签字页、金额、工程内容或工程量清单在内的合同关键页扫描件或复印件作为证明材料，若为框架合同须同时提供框架合同+框架合同对应的订单（加盖甲方印章）或框架合同对应的发票或甲方证明（加盖甲方公司公章并提供甲方联系人）。上述材料未提供或不完整将不计入累计金额。
2.1.8本项目要求投标人具备以下人员要求：
（1）企业主要负责人（1人）：具有通信主管部门或其下属行政机构核发的有效的安全生产考核合格证书（A证）；
（2）区域项目负责人（每个投标标段人员配置数量均不少于1人）：具有通信主管部门或其下属行政机构核发的有效的安全生产考核合格证书（B证）；
（3）专职安全生产管理人员（每个投标标段人员配置数量均不少于2人）：具有通信主管部门或其下属行政机构核发的有效的安全生产考核合格证书（C证）。
注：须提供人员名单、身份证扫描件（或复印件）、证书扫描件（或复印件）、劳动合同扫描件（或复印件）及社保局出具的2023年11月至投标截止日期间连续3个月的社保证明材料。区域项目负责人、专职安全生产管理人员在不同标段之间不得出现人员复用，若复用，则按标段顺序靠后的该人员将不予认可。同一标段内，区域项目负责人及专职安全生产管理人员，不可与其他岗位人员兼任，若出现兼任，其他岗位人员不予认可(其中，若项目负责人与专职安全生产管理人员兼任，则专职安全生产管理人员不予认可)。
2.1.9 本次招标不接受联合体投标，提供承诺函并加盖公章。
2.1.10本次招标不接受代理商投标，提供承诺函并加盖公章。
2.1.11投标人必须承诺不分包、不转包，提供承诺函并加盖公章。
2.2.投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被依法暂停或取消投标资格的；
（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）在最近三年内（自2020年1月起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者重大工程安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）的；
（13）在最近五年内（自2018年1月起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（14）在最近五年内（自2018年1月起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（15）被最高人民法院认定为失信被执行人的（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准），已执行完毕或不再执行的除外；
（16）被中国铁塔或江苏铁塔列入“禁止交易企业名单”的；
（17）被中国铁塔或江苏铁塔列入同类服务供应商黑名单”的，且本项目在禁止参与范围内的；
（18）《中国铁塔股份有限公司江苏省分公司供应商负面行为管理办法》约定的情形；
（19）在本项目招投标活动中串通投标的。
2.3法律法规规定的其他情形。
投标人不满足以上任一资格要求的，其投标将被否决。投标人提供虚假资料的，一经查实，将否决其投标或取消其中标资格。
3．资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
4．招标文件的获取
4.1招标文件获取：2023年05月1至2023年05月23日 (北京，下同) 。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn