1.招标条件 本招标项目兰州输油气分公司2023年站内管道全面检验已按要求履行了相关报批及备案等手续，招标人为国家管网集团西南管道有限责任公司兰州输油气分公司，资金已落实，具备招标条件。 现对其进行公开招标，资格审查方式采用资格后审。
项目概况与招标范围
2.1 招标项目名称：兰州输油气分公司2023年站内管道全面检验。
2.2 项目概况：为确保站内管道本质安全，及时、准确地发现并找到管道存在的本质缺陷，便于下一步及时开展相应的修复、整改工作，确保管道系统的运行安全，根据特种设备安全法以及相关安全技术规范的要求，需对站内工艺管道进行定期检验工作。检测评价主要依据为《压力管道定期检验规则—长输管道》（TSG D7003-2022）、《压力管道定期检验规则—工业管道》（TSG D7005-2018）以及《油气储运资产完整性管理规范 第3部分：油气站场设备设施》（Q-GGW 03001.3-2022）。
2.3 服务范围：本次检测对象为兰州分公司所辖范围内的兰郑长成品油管道9座阀室、兰成原油管道14座阀室、中贵天然气管道陇西支线5座阀室，主要检测28座阀室的站内主工艺系统内的压力管道，根据间接与直接检测结果对站场内工艺管网的安全性和综合性能做出评价，给出缺陷及外防腐措施的维修整改建议，得出安全状况等级评定，出具（首次）定期检验记录、报告及结论。包括资料审查、宏观检查、壁厚测定、磁粉检测、超声检测、超声相控阵检测、硬度检测、超声导波检测、超声C扫描检测、安全附件与仪表检验、耐压强度校核、区域阴极保护测试、土壤腐蚀性测试及杂散电流干扰测试等内容。同时针对西北地区湿陷性黄土经常性沉降而可能引起的应力超限，对兰郑长成品油管道、兰成原油管道、中贵陇西支线抽检阀室内管道应力情况。具体工作量详见招标文件。
2.4 服务期限：合同签订之日起150个日历日。
2.5 服务地点：甘肃省，招标人所辖范围内作业地点。
2.6 最高限价：本次招标最高限价为116万元（不含税金额），超过最高限价的投标将予以否决。
2.7 标段划分：不划分。
3.投标人资格要求
*1 投标人资质要求
1.1投标人必须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具备合格有效的营业执照；投标人若为事业单位的，提供事业单位法人证书。与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
1.2投标人须具备国家市场监督管理总局颁发的综合检验机构甲类资质（获准定期检验包含DD1、DD3）。须提供证书影印件。
*2 人员要求
2.1 项目经理：具有中级及以上技术职称且具有管道检验师（DS或GDS）资格；在近3年内（2020年1月至投标截止日）具有不少于1项在类似项目中（类似项目指：工业管道定期检验、长输管道检测、输气/输油站场检测）担任项目经理或技术负责人的经历（业绩须提供合同扫描件或相关证明文件）；需承诺（格式自拟）拟派项目经理在本项目施工期间不得在其他在建项目担任职务。
2.2 技术负责人：具有有效的压力管道检验师（DS或GDS）；需承诺（格式自拟）拟派技术负责人在本项目施工期间不得在其他在建项目担任职务。
2.3 安全管理人员：不少于1名专职安全员。
2.4 投标人须提供拟派驻现场的项目经理、技术负责人、安全管理人员的社保管理机构出具的社保情况证明文件扫描件（需提供投标截止日前连续6个月的社保缴纳证明），同时社保证明文件必须证明其为投标单位人员。（退休返聘人员提供退休证明及返聘合同代替）
因行政机关发文一段时期内缓缴或免缴社会保险的，投标人应在投标文件中提供行政机关发布的文件，并做说明，未提供文件导致评标委员会认定投标人不符合资格条件要求的，其结果由投标人自行承担。
*3 投标人业绩要求
投标人近三年（2020年1月至投标截止日）具有不少于1项类似项目业绩（类似项目指：工业管道定期检验、输气/输油站场检测）（业绩须提供合同、检验报告封面扫描件）。
*4 投标人财务要求
财务状况良好，未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；投标人须提供2022年度经会计师事务所或审计机构审计的财务状况表（包括现金流量表、资产负债表、利润表），截止投标文件递交截止，2022年度审计报告尚未完成的，可提供2021年度审计报告。
*5 其他要求
5.1本项目不接受联合体投标。
5.2本项目不允许分包，不允许转包。
*6、承诺要求
投标人应承诺近三年内（2020年1月至投标截止日止）未发生以下情况或失信行为：
（1）发生造成3人及以上死亡，或者10人及以上重伤，或者1000万元以上直接经济损失生产安全责任事故
（2）因环境污染直接导致3人及以上死亡或10人及以上中毒或重伤的；因环境污染疏散、转移人员5000人以上的；因环境污染造成直接经济损失500万元以上的；因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；造成跨设区的市级行政区域影响的环境事件。
（3）投标人或其法定代表人、主要负责人、实际控制人被法院采取限制高消费或相关消费措施；
（4）被法院或其他国家行政管理部门判定为违法分包、转包、违规用工，以及因其他分包及用工情况产生施工合同诉讼或劳动纠纷，并被法院判为败诉。
（5）类似项目因不当履约被项目单位处以通报批评及以上处罚。
投标人须提供承诺书。
*7、信誉要求
投标人具有良好的商业信誉，截至开标当天不存在以下情况：
7.1投标人处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态；
7.2在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；
7.3投标人被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单；
7.4 投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人；
7.5投标人、拟委任的项目经理被列入黑名单且在投标截止前尚未从黑名单中移除的；
7.6在近三年（2020年1月至投标截止日止）内，投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理有行贿犯罪的（以裁判文书网网站（wenshu.court.gov.cn）发布的判决生效日为准）；
7.7 在近三年（2020年1月至投标截止日止）内，投标人被法院或国家行政管理部门认定为违法分包、转包、违规用工，或出现5项及以上因分包及用工情况产生施工合同诉讼或劳动纠纷。
7.8投标人在近三年（2020年1月至投标截止日止）内无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：受到行政处罚；因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。
7.9法律、行政法规规定的其他不允许参与投标的情况。
评标委员会将通过国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn）、信用中国（网址： http://www.creditchina.gov.cn/）、裁判文书网网站（wenshu.court.gov.cn）以及政府相关部门官方网站等方式核查投标人商业信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性；核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违法违规记录等情形。
不满足以上投标人资格要求条款的，其投标将被否决。
招标文件的获取
4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于2023年3月100:00:00至 2023年3月223:59:59（北京，下同），注册后查看下载电子招标文件。
4.2招标文件按项目售价为200元人民币（本项目仅支持电子钱包支付），请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。
5.所有投标文件应于投标截止（投标截止及开标，下同）2023年4月09时00分。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn