国家电投集团贵州金元股份有限公司2023年度第3批（火电）集中招标公告
注册后查看受招标人委托，对下述标段进行公开招标。
1．招标条件
招标人：国家电投集团贵州金元股份有限公司
项目业主：黔西电厂、茶园电厂、黔北电厂等。
项目资金来源：项目自筹
项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1招标范围

序号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标文件价格(元)
1.	01纳雍电厂一厂400V、6kV配电室视频监控系统改造	纳雍电厂一厂400V、6kV配电室视频监控系统改造工程项目，主要内容： 1、纳雍电厂一厂全厂6kV段、汽轮机发电机平台、主变、高厂变、励磁变、500kV升压站、110kV升压站、励磁室、UPS室、柴油发电机室、直流室、干式变、发电机PT柜、高压变频器室、全厂PC段、热控电子设备间、CEMS小室、电除尘区域、制氢站、油库、卸煤沟等区域420台监控摄像机以及相关的高清视频监控设备的安装调试，电缆、光纤施放等与此次改造相关的施工工作；2、本次改造所涉的电脑、显示器、流媒体服务器、视频解码器、摄像机、AI识别及模型管理软件、交换机、光纤收发器、立杆、光纤、网线、电缆、网络机柜、控制柜、网络隔离装置等满足此次改造的所有设备、物资； 3、监控区域新增智慧监控平台一套；4、操作票、工作票(以下称两票)两票系统工作内容包括但不限于工作内容信息、人员信息等传送至视频监控系统进行联动，使视频监控能满足视频标签上传两票系统、物体移动监测标签上传两票系统、五防系统钥匙触发视频录制标签上传两票系统、实时监控及录像存储功能(≥3个月)；5、将所有视频监控装置与两票及五防系统相关联，全部监控画面接入存储服务器上。6、承包范围涵盖：设计、供货、运输、安装、调试、试运行、消缺、培训以及工程移交后的售后服务等。具体内容详见招标文件第二卷第五章“发包人要求”。	合同签订后40个自然日内完成供货，施工工期：接到招标方电话或书面通知后2个月内完成招标文件约束的供货和工作范围内所有工作的施工。施工总工期不超过60天。	1000
2.	02纳雍电厂一厂电气系统微机五防装置改造	纳雍电厂一厂电气系统微机五防装置改造工程，项目涵盖设计、供货、运输、储存、施工、安装、调试、培训、验收、试运行及售后服务等。具体内容详见招标文件第五章服务要求。	合同签订后40个自然日内完成供货，施工工期为接招标方通知后12天/台机组，公用系统施工工期为12天，总工期不能超过60天。	1000
3.	03黔西电厂全厂电气控制室、保护小室、重要电气设备视频监控系统改造	黔西电厂全厂电气控制室、保护小室、重要电气设备视频监控系统改造；主要内容：1、新增全厂电气控制保护小室、重要电气设备高清摄像头710个；2、新增本次改造所涉及的服务器以及摄像头、交换机、立柱、网线、显示器、电缆、光纤、插板等设备材料；3、监控区域新增智慧监控平台一套；4、两票系统工作内容包括但不限于工作内容信息、人员信息等传送至视频监控系统进行联动，使视频监控能满足视频标签上传两票系统、物体移动监测标签上传两票系统、五防系统钥匙触发视频录制标签上传两票系统、实时监控及录像存储功能(≥3个月)；5、将所有视频监控装置与操作票、工作票系统进行相关联，全部监控画面接入存储服务器上。6、承包范围涵盖：设计、供货、运输、安装、调试、试运行、消缺、培训以及工程移交后的售后服务等。具体内容详见招标文件第二卷第五章“发包人要求”	合同签订之后40个自然日内供货完成，施工工期为接招标方电话或书面通知后2个月内完成招标文件约束的供货和工作范围内所有施工。施工总工期不超过60天。	1000
4.	04黔西电厂电气系统微机五防装置改造	黔西电厂电气系统微机五防装置改造工程，项目涵盖设计、供货、运输、储存、施工、安装、调试、培训、验收、试运行及售后服务等。具体内容详见招标文件第五章服务要求。	合同签订后40个自然日内完成供货，施工工期为接招标方通知后12天/台机组，公用系统施工工期为15天，总工期不超过75天。	1000
5.	05鸭溪电厂电气系统微机五防装置改造	鸭溪电厂电气系统微机五防装置改造工程，包括供货、设计、运输、储存、安装(含现场五防锁安装、五防主机安装及调试(包含软件及硬件)、五防钥匙安装)、调试、培训、验收、试运行及售后服务等。	合同签订后40个自然日内完成供货，施工工期为投标方通知后12天/台机组，公用系统施工工期为15天，总工期不超过63天。	1000
6.	06鸭溪电厂全厂配电室、变压器视频监控系统改造	本次招标范围为：鸭溪电厂1、新增全厂电气控制保护小室、重要电气设备高清摄像头344个(含球机摄像头98台，枪机摄像头246台)；2、新增本次改造所涉及的服务器以及摄像头、交换机、立柱、网线、显示器、电缆、光纤、插板等设备材料；3、监控区域新增智慧监控平台一套，分单元在1、2号集控室显示；4、两票系统工作内容包括但不限于工作内容信息、人员信息等传送至视频监控系统进行联动，该系统与五防系统关联，五防设备非工作异动报警突出显示，使视频监控能满足视频标签上传两票系统、物体移动监测标签上传两票系统、五防系统钥匙触发视频录制标签上传两票系统、实时监控及录像存储功能(≥3个月)；5、将所有视频监控装置与操作票、工作票相关联，拾取工作相关过程视频存储至特定路径。承包范围涵盖：设计、供货、运输、安装、调试、试运行、消缺、培训以及工程移交后的售后服务等。具体内容详见招标文件第二卷第五章“发包人要求”。6、该系统与五防系统关联，五防设备非工作异动报警突出显示。	合同签订后40个自然日内所有改造需要的设备及零部件到达现场，现场施工工期为工作票办理开工之日起15个自然日内完成本项目1台机组所有改造工作，公用系统施工工期20个自然日，总工期不超过80个自然日达到设备正常运行条件。	1000
7.	07茶园电厂电气系统微机五防装置改造	茶园电厂电气系统微机五防装置改造工程，项目涵盖设计、供货、运输、储存、施工、安装、调试、培训、验收、试运行及售后服务等。具体内容详见招标文件第五章服务要求。	合同签订后40个自然日内完成供货，施工工期为接招标方通知后12天/台机组，公用系统施工工期为15天，施工总工期不超过39天。	1000
8.	08西能公司纳雍二厂电气系统微机五防装置改造	西能公司纳雍二厂电气系统微机五防装置改造工程，项目涵盖设计、供货、运输、储存、施工、安装、调试、培训、验收、试运行及售后服务等。具体内容详见招标文件第五章服务要求。	合同签订后40个自然日内完成供货，施工工期为接招标人通知后12天/台机组，公用系统15天，总工期不得超过60天。	1000
9.	09黔北电厂电气系统微机五防装置改造	黔北电厂电气系统微机五防装置改造工程，项目涵盖设计、供货、运输、储存、施工、安装、调试、培训、验收、试运行及售后服务等。具体内容详见招标文件第五章发包人要求。	合同签订后40个自然日内完成供货，施工工期为每台机组12天(4台机组)，公用系统12天，总工期60天。	1000

注：以上为参考参数和数量，具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。
3．投标人资格要求

序号	标段名称	资格要求
1.	01纳雍电厂一厂400V、6kV配电室视频监控系统改造	一、基本资格要求： 1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。 2．不接受联合体投标。接受高清视频监控系统生产厂家或其代理商投标；代理商投标必须提供高清视频监控系统生产厂家的授权代理资格证明文件。 3．单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 4．经营状况良好。 5．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。 6．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在国家电力投资集团公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。 7．施工部分允许分包；不允许转包。投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件(包括：企业简介、业绩、质量管理体系认证证书、专项资质、荣誉证书、近18个月内不存在较大及以上安全责任事故的声明函等)；供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。 8．信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单。 9．若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP地址相同，或投标文件文档最后编辑人(或作者)为同一人名，将否决其投标。 二、专项资格要求： 施工单位必须具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包一级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，或电力设施承装(修)四级及其以上资质，或电子与智能化工程专业承包二级。 三、业绩要求： 投标人近五年内，具有5个及以上高清视频监控系统供货或改造的成功运行一年以上的合同业绩。投标方提供相应数量的合同复印件(至少包括合同首页、签字页、技术参数页、供货范围页等)、项目验收报告或用户投运证明材料，以上资料缺失则视为无效业绩，评标时不予认定(投标认定业绩为此次投标的高清视频产品对应生产厂家直接供货和改造或代理商供货和改造的业绩)。 四、项目经理的资格要求：无。 五、安全质量要求： 参加投标的单位在近18个月内不存在较大及以上安全责任事故。(投标人需提供无安全质量事故证明或声明函)。 六、其他要求： 投标文件中必须附现场踏勘证明，否则视为无效投标。
2.	02纳雍电厂一厂电气系统微机五防装置改造	(1)基本资格要求： 1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。 2．不接受联合体投标。允许微机五防装置生产厂家或代理商投标。智能锁具、电子隔离系统、电缆、隔离设备、通信接口等允许外购。 3．单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 4．经营状况良好。 5．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。 6．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在国家电力投资集团公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。 7．安装、施工部分允许分包，不允许转包。投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件(包括：企业简介、业绩、质量管理体系认证证书、专项资质、荣誉证书、近18个月内不存在较大及以上安全责任事故的声明函等)；供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。 8．信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单。 9．若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP地址相同，或投标文件文档最后编辑人(或作者)为同一人名，将否决其投标。 (2)专项资格要求： 施工单位必须具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包一级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，或电力设施承装(修)四级及其以上资质。 (3)业绩要求： 近10年内，投标人具有10个及以上(单机容量300MW及以上发电厂或电压等级220kV及以上升压站或变电站微机五防装置供货或改造，且成功运行一年及以上的合同业绩)。投标人提供相应数量的合同复印件(至少包括合同首页、签字页、技术参数页、供货范围页等)、项目验收报告或投运证明、用户联系电话等相关业绩证明材料，以上资料缺失则视为无效业绩，评标时不予认定(投标认定业绩为此次投标的微机五防产品对应生产厂家直接供货和改造或代理商供货和改造的业绩)。 (4)项目经理的资格要求：无。 (5)安全质量要求： 参加投标的单位在近18个月内不存在较大及以上安全责任事故。(投标人需提供无安全质量事故证明或声明函)。 (6)其他： 投标文件中必须附现场踏勘证明，否则视为无效投标。
3.	03黔西电厂全厂电气控制室、保护小室、重要电气设备视频监控系统改造	(1)基本资格要求： 1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。 2．不接受联合体投标。接受视频高清监控系统生产厂家或其代理商投标；代理商投标必须提供视频高清监控系统生产厂家的授权代理资格证明文件。 3．单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 4．经营状况良好。 5．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。 6．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在国家电力投资集团公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。 7．施工部分允许分包，不允许转包。投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件(包括：企业简介、业绩、质量管理体系认证证书、专项资质、荣誉证书、近18个月内不存在较大及以上安全责任事故的声明函等)；供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。 8．信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单。 9．若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP地址相同，或投标文件文档最后编辑人(或作者)为同一人名，将否决其投标。 (2)专项资格要求： 施工单位必须具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包一级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，或电力设施承装(修)四级及其以上资质，或电子与智能化工程专业承包二级。 (3)业绩要求： 投标人近五年内，具有五个及以上视频高清监控系统供货或改造的成功运行一年以上合同业绩。投标方提供相应数量的合同复印件(至少包括合同首页、签字页、技术参数页、供货范围页等)、项目验收报告或用户投运行证明材料、用户联系电话等相关业绩证明材料，以上资料缺失则视为无效业绩，评标时不予认定。(投标认定业绩为此次投标的视频监控产品对应生产厂家直接供货和改造或代理商供货和改造的业绩)。 (4)项目经理的资格要求：无。 (5)安全质量要求： 参加投标的单位在近18个月内不存在较大及以上安全责任事故。(投标人需提供无安全质量事故证明或声明函)。 (6)其他： 投标文件中必须附现场踏勘证明，否则视为无效投标。
4.	04黔西电厂电气系统微机五防装置改造	(1)基本资格要求： 1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。 2．不接受联合体投标。允许微机五防装置生产厂家或代理商投标。智能锁具、电子隔离系统、电缆、隔离设备、通讯接口等允许外购。 3．单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 4．经营状况良好。 5．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。 6．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在国家电力投资集团公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。 7．安装施工部分允许分包，不允许转包。投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件(包括：企业简介、业绩、质量管理体系认证证书、专项资质、荣誉证书、近18个月内不存在较大及以上安全责任事故的声明函等)；供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。 8．信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单。 9．若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP地址相同，或投标文件文档最后编辑人(或作者)为同一人名，将否决其投标。 (2)专项资格要求： 施工单位必须具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包一级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，或电力设施承装(修)四级及其以上资质。 (3)业绩要求： 近10年内，投标人具有10个及以上(单机容量300MW及以上发电厂或电压等级220kV及以上升压站(或变电站))微机五防装置供货或改造，且成功运行一年及以上的合同业绩。投标人提供相应数量的合同复印件(至少包括合同首页、签字页、技术参数页、供货范围页等)、项目验收报告或投运证明、用户联系电话等相关业绩证明材料，以上资料缺失则视为无效业绩，评标时不予认定(投标认定业绩为此次投标的微机五防产品对应生产厂家直接供货和改造或代理商供货和改造的业绩)。 (4)项目经理的资格要求：无。 (5)安全质量要求： 参加投标的单位在近18个月内不存在较大及以上安全责任事故。(投标人需提供无安全质量事故证明或声明函)。 (6)其他： 投标文件中必须附现场踏勘证明，否则视为无效投标。
5.	05鸭溪电厂电气系统微机五防装置改造	(1)基本资格要求： 1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。 2．不接受联合体投标，允许代理商投标。 3．施工部分允许分包，不允许转包。 4．经营状况良好。 5．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。 6．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在国家电力投资集团公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。 7．投标人若分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。 8．若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP地址相同，或投标文件文档最后编辑人(或作者)为同一人名，将否决其投标。 9．信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单。 (2)专项资格要求： 施工单位必须具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包一级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，或电力设施承装(修)四级及其以上资质。 (3)业绩要求： 近10年内，投标人具有10个及以上(300MW等级及以上发电厂用系统或220kV升压站(变电站))微机五防系统供货或改造合同，且成功运行一年及以上的合同业绩，并提供相应的合同复印件 (至少包括：项目使用单位、联系人、联系电话、项目验收报告或投运证明、合同首页、主要参数页、供货范围页和签字页复印件等)等文件，资料缺少的业绩视为无效业绩，评标时不予认定(投标认定业绩为此次投标的微机五防产品对应生产厂家直接供货和改造或代理商供货和改造的业绩)。 (4)项目经理的资格要求：无。 (5)安全质量要求： 参加投标的单位在近18个月内不存在较大及以上安全责任事故。(投标人需提供无安全质量事故证明或声明函)。 (6)其他： 投标文件中必须附现场踏勘证明，否则视为无效投标。
6.	06鸭溪电厂全厂配电室、变压器视频监控系统改造	(1)基本资格要求： 1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。 2．经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。 3．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在国家电力投资集团公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。 4．施工部分允许分包，不允许转包。 5．投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件(包括：企业简介、业绩、安全生产许可证、参加投标的单位在近18个月内不存在较大及以上安全责任事故声明函等)供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。 6．信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单。 7．若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP地址相同，或投标文件文档最后编辑人(或作者)为同一人名，将否决其投标。 8．不接受联合体投标。接受视频高清监控系统生产厂家或其代理商投标；代理商投标必须提供视频高清监控系统生产厂家的授权证书和售后服务承诺函等证明文件。 (2)专项资格要求： 施工单位必须具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包一级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，或电力设施承装(修)四级及其以上资质，或电子与智能化工程专业承包二级；且具有有效的安全生产许可证。 (3)业绩要求： 投标人应提供近7年内至少5套高清视频监控系统改造或高清视频监控系统供货并成功运行1年及以上的合同业绩，投标人须随投标文件提供满足要求的相关合同复印件(内容包括：合同首页、签字页、技术参数页、供货范围页、合同的主要内容、项目验收报告或投运证明材料、联系人及联系电话等)文件，以上资料不全则视为无效业绩(投标认定业绩为高清视屏监控系统对应生产厂家直接供货或代理商供货或改造业绩)。 (4)项目经理的资格要求：无。 (5)安全质量要求： 参加投标的单位在近18个月内不存在较大及以上安全责任事故。(投标人需提供无安全质量事故证明或声明函)。 (6)其他： 投标文件中必须附现场踏勘证明，否则视为无效投标。
7.	07茶园电厂电气系统微机五防装置改造	(1)基本资格要求： 1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。 2．不接受联合体投标。允许微机五防装置生产厂家或代理商投标。智能锁具、电子隔离系统、电缆、隔离设备、通信接口等允许外购。 3．单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 4．经营状况良好。 5．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。 6．近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在国家电力投资集团公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。 7．安装施工部分允许分包，不允许转包。投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件(包括：企业简介、业绩、质量管理体系认证证书、专项资质、荣誉证书、近18个月内不存在较大及以上安全责任事故的声明函等)；供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。 8．信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单。 9．不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP地址相同，或投标文件文档最后编辑人(或作者)为同一人名，将否决其投标。 (2)专项资格要求： 施工单位必须具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包一级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，或电力设施承装(修)四级及其以上资质。 (3)业绩要求： 近10年内，投标人具有10个及以上(单机容量300MW及以上发电厂或电压等级220kV及以上升压站(或变电站))微机五防装置供货或改造，且成功运行一年及以上的合同业绩。投标人提供相应数量的合同复印件(至少包括合同首页、签字页、技术参数页、供货范围页等)、项目验收报告或投运证明、用户联系电话等相关业绩证明材料，以上资料缺失则视为无效业绩，评标时不予认定(投标认定业绩为此次投标的微机五防产品对应生产厂家直接供货和改造或代理商供货和改造的业绩)。 (4)项目经理的资格要求：无。 (5)安全质量要求： 参加投标的单位在近18个月内不存在较大及以上安全责任事故。(投标人需提供无安全质量事故证明或声明函)。 (6)其他： 投标文件中必须附现场踏勘证明，否则视为无效投标。
8.	08西能公司纳雍二厂电气系统微机五防装置改造	(1)基本资格要求： 1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。 2．不接受联合体投标。允许代理商投标或微机五防装置生产厂家投标。电子隔离系统、电缆、隔离设备、服务器及操作员站、无线网络、通信接口等允许外购。 3．单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 4．经营状况良好。 5．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。 6．近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在国家电力投资集团公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。7．安装施工部分允许分包，不允许转包。投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件(包括：企业简介、业绩、质量管理体系认证证书、专项资质、荣誉证书、近18个月内不存在较大及以上安全责任事故的声明函等)；供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。 8．信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单。 9．不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP地址相同，或投标文件文档最后编辑人(或作者)为同一人名，将否决其投标。 (2)专项资格要求： 施工单位必须具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包一级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，或电力设施承装(修)四级及其以上资质。 (3)业绩要求： 近10年内有10个及以上(单机容量300MW及以上发电厂或电压等级220kV及以上变电站)微机五防装置供货或改造，且成功运行一年及以上的合同业绩。投标人提供相应数量的合同复印件(至少包括合同首页、签字页、技术参数页、供货范围页等)、项目验收报告或用户投运证明材料、用户联系电话等相关业绩证明材料，以上资料缺失则视为无效业绩，评标时不予认定。(投标认定业绩为此次投标的微机五防产品对应生产厂家直接供货和改造或代理商供货和改造的业绩)。 (4)项目经理的资格要求：无。 (5)安全质量要求： 参加投标的单位在近18个月内不存在较大及以上安全责任事故。(投标人需提供无安全质量事故证明或声明函)。 (6)其他： 投标文件中必须附现场踏勘证明，否则视为无效投标。
9.	09黔北电厂电气系统微机五防装置改造	(1)基本资格要求： 1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。 2．微机五防装置生产厂家具有完善的质量管理体系。 3．不接受联合体投标，允许微机五防装置生产厂家或其代理商投标；代理商投标必须提供微机五防装置生产厂家的授权代理资格证明文件。 4．单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 5．经营状况良好。 6．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。 7．近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在国家电力投资集团公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。 8．施工部分允许分包，不允许转包。投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件(包括：企业简介、业绩、质量管理体系认证证书、专项资质、荣誉证书、近18个月内不存在较大及以上安全责任事故的声明函等)；供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。 9．信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单。 10．不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP地址相同，或投标文件文档最后编辑人(或作者)为同一人名，将否决其投标。 (2)专项资格要求： 施工单位必须具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包一级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，或电力设施承装(修、试)四级及以上资质。 (3)业绩要求： 近10年内，投标人具有10个及以上(单机容量300MW及以上发电厂或电压等级220kV及以上升压站(或变电站))微机五防装置供货或改造，且成功运行一年及以上的合同业绩。投标人提供相应数量的合同复印件(至少包括合同首页、签字页、技术参数页、供货范围页等)、项目验收报告或投运证明、用户联系电话等相关业绩证明材料，以上资料缺失则视为无效业绩，评标时不予认定(投标认定业绩为此次投标的微机五防产品对应生产厂家直接供货和改造或代理商供货和改造的业绩)。(4)项目经理的资格要求：无。 (5)安全质量要求： 参加投标的单位在近18个月内不存在较大及以上安全责任事故。(投标人需提供无安全质量事故证明或声明函)。 (6)其他： 投标文件中必须附现场踏勘证明，否则视为无效投标。

4．招标文件的获取
4.1招标文件发售方式
注册后查看报名参与购买招标文件，不接受现场购买。
4.2招标文件发售
2023年2月至2023年2月123时59分（北京）。
4.3招标文件价格
购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。
4.4招标文件购买和获取
注册后查看下载招标文件。
5．招标文件澄清
有关本项目招标文件的澄清问题，请登录查看。
6．投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止（即投标截止）2023年2月209时30分（北京，开标如有变化另行通知），注册后查看递交电子投标文件。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn