西南管道公司兰成渝分公司兰成渝成品油管道清江河三号穿越隐患治理工程施工项目
项目编号：
1.招标条件
本项目已由国家管网集团西南管道有限责任公司兰成渝输油分公司批准建设，建设资金已落实，招标人为国家管网集团西南管道有限责任公司兰成渝输油分公司。本项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行招标,拟采取社会公开招标方式选取施工单位，资格审查方式采用资格后审。
兰成渝输油管道是我国第一条长距离成品油输送管道，是国家实施西部大开发战略十大重点工程之一。原管道清江河三号穿越工程位于四川省广元市剑阁县。穿越设计压力为10.0MPa，采用D508×9.5mm X60钢管，清江河三号穿越目前已运营多年，河床底部管道管顶埋深不满足《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）要求，存在较大的安全隐患，一旦管道冲毁，造成严重的环境污染事故，同时将对附近居民的生命和财产安全造成威胁。为确保管道安全运营，需要采取治理措施进行该段管道的隐患改造。
工程规模：拟建兰成渝成品油管道清江河三号穿越设计范围内线路水平长度为262.83m，均为其中穿越段222.21m，一般线路段40.60m。穿越处压力为10.0MPa，地区等级为二级。D508×12.7mm  X60M螺旋缝埋弧焊钢管，防腐采用3LPE加强级外防腐层。
本工程推荐改造方案为顶管穿越，穿越水平长度为222.21m，顶管穿越完成后，需将清江河三号顶管穿越段连接至原运营管线，连接段水平长度为40.60m，穿越工程等级为大型。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：详见设计图。
2.2 计划工期：42历天。
2.3 标段（标包）划分：本项目不划分标段
2.4招标范围：兰成渝成品油管道清江河三号穿越隐患治理工程初步设计（0版）涵盖内容。
主要包括：
1.隧道穿越；
2.管道组装焊接（含焊接工艺评定和规程的编制,编制单位须发包商认可）；
3.热煨弯管制作安装（含热煨弯头购置）；
4.冷弯管制作安装
5.管道防腐、补口；
6.管道清管试压；
7.土石方工程（含封堵连头作业坑土石方）；
8.线路附属设施工程（含修整及新建施工便道、废弃管道处置（清洗、注浆、拆除））；
9.管道完整性检测；
10.通信；
11.智能工地；
12.特殊设备安全监督检验标定
13.用地（地貌恢复、土地复垦）
不包含以下内容：甲供材（主管材：D508×12.7mm X65M 3LPE加强级外防腐，328米；过渡管：D508 钢管11米）、管道焊接检验、建设用地协调及赔付、原管道封堵、原管道连头、原管道清管。
对工程的质量、安全、工期、造价，施工场地及周边环境与生态保护全面负责。
具体以合同内容为准。
2.5招标控制价：1051.72万元（含9%增值税），含暂估价5万元（焊接工艺评定费用，结算时据实调整）。超过最高限价的投标将予以否决。工程量清单与招标文件关于具体金额小数点后不一致的，以招标文件为准。
2.6报价方式：工程量清单报价。
2.7工程质量：合格。
2.8准入及信息备案要求：
3. 投标人资格要求
*1.投标人资质要求
1.1投标人必须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具备合格有效的营业执照；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
1.2 投标人须具有石油化工工程施工总承包一级及以上资质。
1.3投标人须具有新版中华人民共和国特种设备生产许可证（压力管道安装GA类GA1级资质），过渡期应符合《市场监管总局办公厅关于特种设备行政许可有关事项的实施意见》（市监特设【2019】32号）文件的规定。
1.4投标人须具有有效的安全生产许可证。
*2.人员要求
2.1项目经理：具有一级注册建造师执业资格证（机电工程专业）；且具备有效的安全生产考核合格证书（建安B类）；且须承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。
2.2 技术负责人：具有油气储运专业中级及以上技术职称；且须承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。
2.3 专职安全员：具有不少于1名专职安全员，须具备安全生产考核合格证书（C证）。
2.4 投标人须提供拟派驻现场的项目经理、技术负责人、专职安全员的社保管理机构出具的社保情况证明文件扫描件（需提供投标截止日前连续6个月的社保缴纳证明），同时社保证明文件必须证明其为投标单位人员。（退休返聘人员提供退休证明及返聘合同代替）
因行政机关发文一段时期内缓缴或免缴社会保险的，投标人应在投标文件中提供行政机关发布的文件，并做说明，未提供文件导致评标委员会认定投标人不符合资格条件要求的，其结果由投标人自行承担。
*3. 投标人业绩要求
投标人近三年（2020年1月至投标截止日）具有不少于1项类似项目业绩（类似项目指至少具有一项顶管套管内径不低于1.8米的泥水平衡顶管单项业绩及一项管径不小于D508的成品油、原油或天然气管道穿越工程业绩。）。近三年（2020年12月至投标截止日）业绩，投标人须同时提供合同扫描件和完工交接证书或竣工验收资料扫描件。
*4.投标人财务要求
投标人需提供会计师事务所对投标人出具的2021年度审计报告扫描件，经测算若投标人为资不抵债的，投标将被否决。若为事业单位投标，提供相关财务证明资料，经测算若投标人为资不抵债的，投标将被否决。
*5.其他要求
5.1本项目不接受联合体投标。
*6.承诺要求
投标人应承诺近三年内（2020年10月至投标截止日）未发生以下情况或失信行为：
（1）发生造成3人及以上死亡，或者10人及以上重伤，或者1000万元以上直接经济损失生产安全责任事故
（2）因环境污染直接导致3人及以上死亡或10人及以上中毒或重伤的；因环境污染疏散、转移人员5000人以上的；因环境污染造成直接经济损失500万元以上的；因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；造成跨设区的市级行政区域影响的环境事件。
（3）投标人或其法定代表人、主要负责人、实际控制人被法院采取限制高消费或相关消费措施；
（4）被法院或其他国家行政管理部门判定为违法分包、转包、违规用工。
（5）类似项目因不当履约被项目单位处以通报批评及以上处罚。
投标人须提供承诺书。
*7.信誉要求
投标人具有良好的商业信誉，截至开标当天不存在以下情况：
7.1投标人处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态。
7.2在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。
7.3投标人被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。
7.4 投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人。
7.5投标人、拟委任的项目经理被“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index）列入黑名单且在投标截止前尚未从黑名单中移除的。
7.6在近三年（2020年10月至投标截止日）内，投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理有行贿犯罪的（以裁判文书网网站（wenshu.court.gov.cn）发布的判决生效日为准）。
7.7在近三年（2020年10月至投标截止日）内，投标人被法院或国家行政管理部门认定为违法分包、转包、违规用工。
7.8投标人在近三年（2020年10月至投标截止日）内无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：受到行政处罚；因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。
7.9法律、行政法规规定的其他不允许参与投标的情况。
评标委员会将通过国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn）、信用中国（网址： http://www.creditchina.gov.cn/）、裁判文书网网站（wenshu.court.gov.cn）以及政府相关部门官方网站等方式核查投标人商业信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性；核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违法违规记录等情形。
不满足以上投标人资格要求条款的，其投标将被否决。
提醒：本项目中标候选人公示的内容将包含单位资质证书、项目经理、技术负责人姓名等相关信息，以接受社会监督。若有造假，将按照法律法规及本招标文件相关规定处理，请投标人认真核实投标资料，确保真实无误。
4．招标文件的获取
4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于 2023 年1月118:00:00至 2023 年2月23:59:59（北京，下同）下载电子招标文件。
4.2 招标文件按项目售价为 300 元人民币／标包（标段）（本项目仅支持电子钱包支付），请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn